建筑装饰工程签证索赔培训范例.pptVIP

谢谢！ 2009年10月30日，乙方向甲方发出第008号工程联系函，载明“关于赔付材料设备违约金一事。本工程因原定工期紧，材料设备多，为确保工程进度，我司组织相应力量进行材料设备的采购，因贵司工程款一直未到位，导致很多材料设备不能按时付款，其中有材料、设备因未付款不能进场，为此我司赔付违约金至本月底合计80.45万元，以后为每日8573元，详见附表。此费用应由贵司承担，请贵司于7日内答复确认，逾期无任何回复视为认可。” 2009年11月11日，甲方发出《复函》载明“贵司于2009年10月11日及10月30日拟就的005-008号工程联系函，我司于2009年11月4日收到，对贵司所提出问题，我司计划组织专人对此进行研究核算，也请贵司安排相关人员配合，在核算后再行协商解决。” 问题：乙方索赔能否得到法律支持？ （1）合同索赔条款在哪里？（GF-1999-0201示范文本第36条）怎么规定的？ （2）甲方是否承担“不作为默示认可”的法律后果？ （1）合同索赔条款在哪里？怎么规定的？ （GF-1999-0201示范文本第36条） 36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料； （3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； （5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。 36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 （2）甲方是否承担“不作为默示认可”的法律后果？ 乙方并未依据第36.1款约定向甲方提供索赔事件发生时的有效证据；也未按索赔程序向甲方索赔（未在28天内向工程师发出索赔意向通知、没有提送索赔报告）；2009年11月甲方《复函》给乙方。因此，甲方不承担“不作为默示认可”的法律后果。 四、施工单位如何进行索赔 1、索赔的一般流程： 查找索赔条款——归纳索赔程序——收集索赔证据、制作索赔函件——请求协商确认 2、制作索赔函件； 撰写函件的目的是要给业主一个确认的理由，而这个理由应当是让业主愿意确认的。 3、严格按照约定的时限和程序提出索赔要求 * * 加强签证管理 重视工程索赔 ——《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第19条的理解与适用 主讲：北京市中银律师事务所 徐敏、王力、周建成 工程签证与索赔是建设工程承发包合同得以顺利履行和双方基于合同的利益得以实现的两条重要手段和措施。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第19条　当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量————签证与索赔的法律依据 主要内容： 第一部分 签证法律实务 一、从法律角度认识签证 二、签证的效力（过失签证、恶意签证的效力） 三、施工单位如何进行工程签证 四、工程签证的风险及防范 第二部分 索赔法律实务 一、索赔的概念、种类及法律特征 二、索赔与签证的关系 三、索赔成立的条件 四、施工单位如何索赔 五、施工单位索赔的风险及防范 第一部分： 签证法律实务  一、从法律角度认识签证 1、签证是指承发包双方的法定代表人及其授权代表等在施工及结算过程中对确认工程量、支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。由此概念我们可以看出签证具有如下构成要件： 签证的主体：承发包双方的法定代表人及其授权代表。 签证是对确认工程量、支付各种费用、顺延工期、造价调整、赔偿损失等内容 “双方意思表示一致”表明签证是双方法律行为，是双方协商一致的结果。 签证一旦获得双方确认，即成为规范合同双方行为的依据，具有补充协议的性质签证涉及的利益确认，可直接作为工程结算的