陕西省关于推行《人防工程施工防护设备工程施工合同》示范文本的通知.docVIP

陕西省关于推行《人防工程防护设备施工合同》示范文本的通知 10:30:30 关于推行《人防工程防护设 备施工合同》示范文本的通知 ? 各相关单位、各人防工程防护设备定点生产企业： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004第412号）、国家人民防空办公室《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）、《陕西省人民政府办公厅转发省工商行政管理局关于在全省推行经济合同示范文本制度的请示的通知》等文件精神，陕西省人防办公室、陕西省工商行政管理局制定了《人防工程防护设备施工合同》示范文本，现将该示范文本印发给你们，请在签订人防工程防护设备施工合同中使用。本示范文本自公布之日起执行。 附：《人防工程防护设备施工合同（示范文体）》。 ? ? 合同编号: 字20 - 号 ? ? 人防工程防护设备施工合同 （示范文本） ? ? ? ? ? ? ? ? 制定 陕西省人民防空办公室 陕西省工商行政管理局 ? 二〇一〇年十二月发布 ? ? ? 第一部分 协 议 书 ? 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 。 2、工程地址： 。 3、工程内容： 。 二、合同工期 开工时间 年 月 日; 竣工时间 年 月 日; 合同工期总日历天数 天。 施工进度： 第一批：门框、构件： ；第一批门扇、设备： ； 第二批：门框、构件： ；第二批门扇、设备： ； 第三批：门框、构件： ；第三批门扇、设备： ； 三、质量标准 工程质量标准： 。 四、合同总价款 （含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等） 金额(大写) 元(人民币)，(小写)￥　　　　　　　　元。 五、组成合同的文件 组成本合同的文件： 1、本合同协议书； 2、中标通知书; 3、招标书、投标书及其他招标文件； 4、本合同通用条款； 5、本合同专用条款； 6、标准、规范及有关技术文件； 7、图纸； 8、人防工程防护设备清单及报价表； 9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。 六、合同争议 本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决。 1、提交 仲裁委员会仲裁； 2、向 法院提起诉讼。 七、合同生效 合同订立时间： 年 月 日； 合同订立地址： ； 本合同约定于 年 月 日生效； 本合同一式 份，当地人防主管部门备案1份； 份; 份。 ? ? ? 发包人：名称（盖章） 承包人：名称（盖章） 住所： 住所： ? 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代表人： 委托代表人： 电话： 　　　　　电话： 传真： 　　　传真： 开户银行： 　　　开户银行： 账号： 　　　　账号： 邮政编码：　　　　　　　　　　　　邮政编码： ? ? ? ? 第二部分 通 用 条 款 1、甲方条件 甲方工程所使用的图纸须经所在市人防办公室审批的图纸，图纸中所采用的人防工程防护设备是依据国家人民防空主管