诉讼时效已过的答辩状新专业模板.docVIP

合同编号： FILENAME 合同封面 签订地点： 签订日期： 年 月 日 诉讼时效已过的答辩状 　　撰写民事答辩状应注意事项【1】 　　1. 制作一审民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行 　　起诉状中的内容存在明显错误的，可以针锋相对，直接指出并予以反驳;没有明显错误的，可以根据被告的观点进行立论。 　　案例 J市第一建筑工程公司诉黑龙江省Q厂建设工程施工合同纠纷案 　　2002 年7月初，原告J市第一建筑工程公司与被告黑龙江省Q厂签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承建国道主干线至被告厂区的公路施工工程，工期为60天，工程质量应当达到合格标准，工程价款以路面面积为计算单位，每平方米180元。 　　由于勘查不到位，施工路段存在的软基路段没有事先勘查出来，导致在合同履行过程中出现了设计变更。 　　设计单位在作出设计变更决定时，只对工程量作出了预算，没有对工程价款作出预算。 　　原告按照设计变更继续施工。 　　至2002年9月21 日，路面工程完工，路肩、边沟、桥涵、路灯安装工程没有全部完工。 　　2002年11月5日，原告向法院提起诉讼，要求被告支付工程价款101万元。 　　接受被告的委托后，笔者认真审阅了双方签订的《建设工程施工合同》，到施工路段实地察看了施工现场的现状，还到设计单位咨询了工