A4版-建筑消防设施安装施工合同概要.docVIP

精选资料 可修改编辑 建筑消防设施安装施工合同 甲方(建 设 单 位 : 乙方(安装施工单位 : 根据 《中华人民共和国经济合同法》 和 《山东省消防管理 办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双 方达成如下协议,共同遵守。 第一条 建筑消防设施概况: (一建筑名称: (二安装施工范围: A 集中报警系统 B 区域报警系统 C 自动喷水灭火系统 D 卤代烷灭火系统 E 二氧化碳灭火系统 F 泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H 蒸汽灭火系统 I 干粉灭火系统 J 消防控制系统 (三开工日期:年 月 日 竣工日期:年 月 日 第二条 图纸、预算交付 (一 甲方在开工前十日,向乙方提供经过公安消防部 门审批的设计图纸叁套; (二 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。 第三条 合同价款、拨款和结算 (一 合同价款(含自动消防系统检测费 : (二 合同生效后 5日内,甲方付给乙方预付款 (三 设备到达甲方,甲方付给乙方设备款 (四 消防设施验收前, 甲方付给乙方进度款 ; 验 收合格后,甲方给乙方进度款 。保修 期满,甲方付给余款 。 第四条 设备供应: 第五条 双方责任 (一 甲方:为乙方提供用水、 用电方便和存放设备的场 地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;通知公安消 防等有关部门参加验收,及时组织验收并付款。 (二 乙方:应及时采购设备,严格按操作规程施工, 确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资 料并参加竣工验收。 第六条 图纸变更 设计图纸、施工原则不变更。确需变更,应提前十五日书 面通知对方,并经公安消防部门批准。 第七条 验收和工程质量 (一 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技 术档案,甲方在十日内组织验收; (二 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术 检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。 第八条 保修 (一 保修内容:见安装施工范围; (二 保修期限:自验收合格之日起保修 年; (三 保修期满后,按《山东省建筑消防设施使用维修 保养管理办法》的规定签订维修保养合同。 第九条 违约责任 (一 甲方责任: 1. 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等, 除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工 的实际损失; 2. 工程中途停建、缓建采取措施弥补或减少损失,同时赔 偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用; 3. 工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承 担责任; 4. 超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程价的 0.3%向乙方偿付逾期的违约金。 (二 乙方责任 1. 乙方逾期交工或质量不符合合同条例规定的,甲方有权 要求限期无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工 程总造价的 0.3%向甲方偿付逾期的违约金; 2. 保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因 造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。 第十条 本合同履行过程中如发生争议, 双方应协商解决。 协商不成时,采取(的方式解决: A 向 仲裁委员会申请仲裁。 B 向 人民法院提起诉讼。 第十一条 如需担保,另立合同。 第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期 满终止。 第十三条 本合同正本两份,双方各执一份,副本两份送 公安消防、工商行政管理等有关部门。 第十四条 其他 合同订立时间 年 月 日 甲方(章 :乙方(章 : 地 址:地 址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 开户银行:开户银行: 帐 号:帐 号: 邮政编码:邮政编码: 鉴证意见 经办人:鉴证机关(章 年 月 日  THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载，资料仅供参考