建设工程项目合同文件.docVIP

PAGE / NUMPAGES 建设工程项目合同文件 项目编号：FHZB-160628-144 项目名称：大连市中级人民法院大法庭和信息集控中心改造项目-信息化建设采购项目 发包人：辽宁省大连市中级人民法院 承包人：启明信息技术股份有限公司 目 录 一、合同协议书 二、附件 1、承包人承揽工程一览表 2、发包人供应材料设备一览表 3、工程质量缺陷保修书 三、承包商履约保函 个人整理精品文档，仅供个人学习使用个人整理精品文档，仅供个人学习使用 个人整理精品文档，仅供个人学习使用 个人整理精品文档，仅供个人学习使用 一、合同协议书 发包人：辽宁省大连市中级人民法院 承包人：启明信息技术股份有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程简况 工程名称：大连市中级人民法院大法庭和信息集控中心改造项目-信息化建设采购项目 工程地点：大连市西岗区人民广场2号 工程内容：大连市中级人民法院大法庭和信息集控中心改造项目-信息化建设采购项目材料设备采购、安装、调试、检测、验收、保修。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源：财政性资金 二、工程承包范围 承包范围：固定总价，包工包料。 三、合同工期 开工日期：20XX年11月25日 竣工日期：20XX年2月23日 合同工期总日历天数90天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：贰佰捌拾伍万柒仟零肆拾圆陆角玖分（人民币）￥：2857040。69元 (其中设备：2684531。00元17%增值税发票，工程：172509。69元11%增值税发票) 六、组成合同的文件 (1)本合同协议书 (2)中标通知书（适用招投标工程） (3)投标文件（适用招投标工程） (4)发承包双方确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程） (5)本合同专用条款 (6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸 (8)工程量清单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在工程质量缺陷责任期内承担保修责任。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 大连市 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：辽宁省大连市中级 承包人：启明信息技术股份有限公司 人民法院（公章） （公章） 地 址：大连市西岗区人民 地 址：长春净月高新技术产业开发 广场2号 区百合街1009号 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 电 话：{招标人电话} 电 话： 传 真：{招标人传真} 传 真： 开户银行： 开户银行：交通银行长春一汽支行 帐 号： 帐 号：221000680 邮政编码： 邮政编码： 附件1： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名 称 建筑面积 （平方M） 结 构 层 数 跨 度 设备安装 内 容 工程造价 开工日期 竣工日期 详见投标文件 附件2： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料设备 品 种 规格 型号 单 位 数 量 单 价 质量 等级 供应 时间 送达 地点 备 注 详见投标文件 附件3 工程质量缺陷保修书 发包人（全称）：辽宁省大连市中级人民法院 承包人（全称）：启明信息技术股份有限公司 为保证大连市中级人民法院大法庭和信息集控中心改造项目-信息化建设采购项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签定工程质量质量缺陷保修书。承包商在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间防渗漏工程，电气管线工程、给排水管道工程