中石化炼油厂施工协议.docVIP

中石化库车炼油厂监控消防项目 　　　　　　　施 工 协 议 甲方（委托方）： 电话： 乙方（受托方）：青岛纽邦电子科技有限公司 电话：１８９９９１３０３３０ 甲乙双方针对 中国石化库车炼油厂监控消防 项目，按照《中华人民共和国经济合同法》等相关法律，结合项目的具体情况，经过友好协商，在平等公正的情况下达成如下协议 一.项目名称及施工地点： 项目名称：中国石化库车炼油厂监控消防项目 施工地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市库车县 二、施工内容: 三、施工要求 1、施工期间乙方必须接受甲方的监督、工程管理。 2、乙方必须严格管理自己的施工人员，加强工地安全教育及管理，爱护公物，文明施工，礼貌待人。 3、必须按照设计方案布线施工，不能擅自改动。如有更合理的施工方案须及时通知甲方项目经理，经甲方及业主同意后，可按变更后的方案施工。 4、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。 5、必须按照甲方的安排完成相应的施工任务。 四、 施工费用： 本项目施工采用由乙方提供施工人员，甲方提供材料、工具和相应的人员培训保险及施工人员工资的方式，本次施工人员工资为225元／人／天。(不含税) 付款方式及账户信息 乙方施工队到达施工地点后，按照实际人数×２２５元／天，一周支付一次工资到乙方指定账户。 项目完工后七天内支付剩余人员工资。 乙方账号信息： 　　户名： 赵立杰 账号： ６２２８４８０８９０４４４５５９０１１ 开户行：中国农业银行乌鲁木齐小西沟支行 六、乙方驻工地代表： 乙方驻工地代表及委派人员名单： 许飞　：项目总负责人　　 电话：１８９９９１３０３３０　　　１８６９９１１８００３ 李思缘：项目经理 电话：１５９８１７９３１０３ 七、甲、乙双方的权利及义务 1、甲方权利及义务： (1)、施工期间若发现无故停工、殆工，违法乱纪等现象，有权更换施工队。 (2)、若发生施工质量问题，有权要求整改。 (4)、发现乙方私自携带材料出工地，甲方有权加倍处罚，按材料价格的2-5倍处罚。 (5)、施工期间强烈要求乙方注意人身安全，如发生意外，甲乙双方需协商承担费用。 （6）、开工前甲方协助乙方办理施工用电等有关手续，为乙方人员出入施工现场提供便利； （7）、甲方应提供给乙方材料、工具的存放场所及具备施工条件的施工场地； 为保证系统安装的质量与美观、施工过程的速度与安全，甲方负责协调各专业施工的配合； （8）、及时按合同条款付款； 2、乙方权利及义务 如工程中由于不可抗因素引起的工期延误，乙方将不承担相关责任； 施工完成后，乙方应向甲方交付系统配置的说明性文件资料，以利于甲方管理人员的设置连接。 乙方在施工过程中与其它施工单位及部门交叉作业时，甲方负责协调。乙方进入施工现场必须与总包单位签订安全生产，文明施工协议。 乙方必须严格按照国家有关安全生产法律、法规标准，操作规程进行施工，做好施工人员的安全教育，培训交底，做好施工现场的安全防护措施。 如甲方按合同要求款项不能及时到位，双方协商解决。在三个工作日内，如不能达成一致，乙方有权停工，停工过程中发生的设备，机具租凭费用以及对半成品保护的费用由甲方承担，并按周向乙方支付。 八、违约责任 1、协议签定后，任何一方不得擅自取消合同，若乙方提出解除合同，应当偿还甲方支付的全部款项并赔偿因违约造成甲方的实际损失。工程开始实施后，若甲方提出解除合同的应赔偿乙方的实际损失。 2、甲方不能按施工进度完成自己责任规定范围内的工作，造成延误工期的，工期顺延。 4、甲方不按合同规定付款，则需按规定支付拖延工资及拖延工资５％／月的延误赔偿金。 5、未经甲方许可，乙方不得留存该项目的技术资料和复制品。 解决协议纠纷的方式 双方本着友好合作的宗旨完成此项目，出现问题应协商解决；如实不能解决则根据合同法向以下部门提出： 1、经济合同仲裁机关申请仲裁； 2、向人民法院起诉； 其他约定事项 协议的生效及终止： 本协议一经签定，即具法律效力，任何一方不得违反协议规定的条款； 协议份数： 本协议一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力； 3、本协议未尽事宜，双方协商解决，必要时可另行签定补充协议。 甲方：　　　　　　　　　　　　　　　 乙方： 青岛纽邦电子科技有限公司 签章： 签章： 日期： 日期：