上诉人董国民因土方工程合同施工纠纷一案【精品范文】.docVIP

上诉人董国民因土方工程合同施工纠纷一案【精品范文】 上诉人董国民因土方工程合同施工纠纷一案 ====================================================================== 山东省东营市中级人民法院 民事判决书 (2006)东民一终字第24号 上诉人(原审原告)董国民，男，1961年7月28日出生，汉族，东营市河口区太平乡星北村村民，现住该村。 委托代理人王长征，山东开言律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)孙胜利，男，1955年10月23日出生，汉族，东营市河口区人民法院法院干部，现住东营市河口区工商局住宅楼。 上诉人董国民因土方工程合同施工纠纷一案，不服山东省利津县人民法院(2005)利民初字第908号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人委托代理人王长征、被上诉人孙胜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院查明:2005年7月18日，原、被告签订协议书，约定由被告将其在新户以北海滩土方工程交给原告施工，每立方米价格为2.8元，围坝由被告负责筑起，工程结束时以土方坑实数计量为准。自 2005年7月18日开始计算工期，由原告在20天内将工程区域内的报废船只打出，使之漂浮，如因自然灾害工期可顺延;工程款进度问题由被告根据原告的实际工程量拨付，工程完工后款项全部付清;在协