合同管理与信息管理.ppt

第八章 合同与信息管理;1.合同的概念 　　根据我国《合同法》：“合同是平等主体的自然人、法人及其他经济组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。” ;2.合同的法律特征 　　(1)合同是一种法律行为。 　　(2)合同是两个或两个以上当事人意愿表示一致的法律行为。 　　(3)合同当事人的法律地位平等。 　　(4)合同是当事人的合法行为。 ;水利水电工程的项目施工合同： 指建设工程施工合同，又称建筑安装合同，是发包人（建设单位）和承包人（施工单位）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的协议;（1）建设工程施工工程名称和地点； （2）建设工程施工工程范围和内容； （3）建设工程施工开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期； （4）建设工程施工工程质量保修期及保修条件； （5）建设工程施工工程造价； （6）建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法； （7）建设工程施工设计文件及概、预算和技术资料提供日期； （8）建设工程施工材料和设备的供应和进场期限； （9）双方相互协作事项； （10）建设工程施工违约责任。;案例：被告王某欠原告李某30000元，并有欠条证明。其后被告还欠款给原告，并在欠条上注明“还欠款20000元整”，同时，原告出具了收据一张给被告。 后来原告向被告索要欠款时，双方对原欠条上所注“还欠款20000元整”中的“还”字的含义发生争