园林工程合同管理培训.pptVIP

案例： 发包人某公司与承包人某建筑承包公司于1999 年8月签订了一份土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价205 万元，交工日期是1999 年11月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民阻拦，使承包人5 台推土机无法进入施工场地，窝工240 个台班，后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1999 年12月底。工程完工结算时，双方因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款，承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。法院判决发包人依合同约定支付工程款，并且赔偿给承包人造成的停工、窝工的实际损失 * * 第三章 园林工程合同管理 学习目标： 本章主要阐述园林工程施工合同签订的原则、园林工程合同的类型、合同订立的条件以及程序以及合同的履行，通过本章的学习 使学生能够根据园林工程施工招标文件和评标后的结果编制园林工程施工合同、能够按照法律规定处理合同履行中出现的一些问题、能依据索赔与反索赔的处理依据、程序、进行简单的索赔费用的计算 本章重点： 施工的承包方式、施工合同的特征格式、施工合同的签订内容、索赔与反索赔的处理 第一节 园林工程施工合同及其签订 一、施工合同的概念、特征和类型 1 、合同的概念 我国《合同法》规定，和同是平等