原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
因发包人的原因致使工程停建缓建的承包人因此造成的停工窝工材料和构件积压等损失和实际费用如何赔偿要点提示因发包人的原因致使工程停建缓建的发包人应当采取措施弥补或者减少损失赔偿承包人因此造成的停工窝工倒运机械设备调迁材料和构件积压等损失和实际费用承包人的人员停工及设备闲置损失可依据施工日志工资发放表设备租赁合同以及设备闲置统计表等现有证据按照建筑行业的常规对其合理部分予以认定基本案情原告赵某某男被告中铁二十三局集团有限公司法定代表人王某某该公司董事长第三人天津金河置业有限公司法定代表人许某某经理案由
因发包人的原因致使工程停建、缓建的承包人因此造成的停工、窝工、材料和
构件积压等损失和实际费用如何赔偿
【要点提示】
因发包人的原因致使工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥
补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械
设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
承包人的人员停工及设备闲置损失，可依据施工日志、工资发放
表、设备租赁合同以及设备闲置统计表等现有证据，按照建筑行业
的常规，对其合理部分予以认定。
【基本案情】
原告赵某某，男。
被告中铁二十三局集团有限公司。
文档评论（0）