安吉整体调试承包合同(草版).docVIP

安吉整体调试承包合同 发包方（甲方）：安吉旺能再生资源利用有限公司（以下简称甲方） 承包方（乙方）：河南省安装集团有限责任公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就安吉旺能再生资源利用有限公司垃圾焚烧电站设备整体调试事宜，双方协商一致，订立本合同。 第1条 工程概况 1.1 工程名称：安吉旺能再生资源利用有限公司垃圾焚烧电站 1.2 工程地点：安吉垃圾焚烧发电项目工程所在地 1.3 承包范围：发包方项目锅炉、汽机、电气、热控、化水、渗滤液、灰渣综合利用、垃圾进料等厂区内整套系统调试工作并负责最终提供合格调试验收资料；具体工作内容参照《火电工程启动调试工作规定》、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》等相关国家标准。（如无特殊约定，调试范围包括甲方厂区红线范围内的全部系统设备）。 第2条 工程工期： 以安装工期加合理的调试时间为调试工期。（承包方进场时间以发包方现场书面通知为准）。 第3条 工期延误 重大设计变更造成竣工工期延误，经甲方代表确认后工期相应顺延。 第4条 合同价款 承包总价款为贰拾伍万元整（￥250000元）。（含税价） 本合同总价为不变价。 第5条 图纸 5.1 甲方应提供图纸，并提供调试所需要的厂家设备所附带的技术资料。 5.2 提供图纸及厂家资料套数：一套（复印件）。 5.3 甲方提供的图纸和其它资料，乙方负有保密责任。 第6条 甲方职责 6.1 负责乙方调试工作的条件完善，负责乙方调试工作的协调组织工作。 6.2 负责乙方调试方案的会审工作。 第7条 乙方职责 7.1 负责向甲方提供所承包范围内的调试方案。 7.2 负责乙方自身在调试工作过程中所派遣的人员安全，并承担乙方对其他人员造成的伤害。 7.3 乙方应自觉爱护施工周围的建筑物、构筑物和设备，乙方负责自身对以上物品造成损害的修复和赔偿。 7.4 乙方应服从甲方的管理和工作安排，服从业主监理工程师的管理。 第8条 检查和返工 8.1 乙方应对调试工作的质量负责，甲方可以全过程检查或抽查，因乙方原因发生的质量问题，乙方应无条件进行返工，返工费自理。 8.2 甲方要求对已合格项目的复检，若该复检严重影响乙方正常调试工作的进行，工期应相应顺延。 第9条 工程质量等级核定及质量问题处理 9.1 工程质量评定标准：《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 9.2 工程质量等级认定：质检人员、监理工程师、业主 9.3 双方对工程质量发生争议时，双方选定工程监理作为质量裁定最终单位。 第10条 工程款支付 甲方电厂联合试运72+24小时完成、交工资料办理后15个工作日内，上述工程款一次付清。 甲方支付上述款项前，乙方应向甲方提供同等金额的正规财税发票。 第11条 竣工验收及竣工结算 11.1 施工验收：以施工图纸为依据，以《火电工程调整试运质量检验及评定标准》为标准，参照有关厂家的技术规范，对工程进行验收。 11.2 在具备竣工验收条件10日内，乙方应按行业现行调试工作规定和甲方档案要求，提交竣工验收报告和全部竣工技术资料正本1套，副本2套。 11.3 乙方应确保工期如期完成，并在验收通过后3日内，将竣工工程交付甲方，并办理移交手续，甲方出具验收证明。 11.4 乙方提供竣工结算资料，甲方应在15日内提出审核意见。 第12条 质保期 12.1 本工程调试质保期为12个月，自工程调试竣工验收合格之日起计算。 12.2 在质保期内，乙方应无条件为甲方提供有关调试咨询服务，如需乙方协助，则乙方有义务给予积极配合。 12.3 乙方在质保期内为甲方提供调试服务为免费服务，但乙方赶往甲方工程所在地进行调试而产生的实际差旅费由甲方支付。 第13条 争议 13.1 如果甲方和乙方因履行合同发生争议，包括对甲方代表的观点、通知、决定等产生争议时，乙方应以书面形式通知甲方代表，甲方在收到后的3日内应该答复。 13.2 如果甲方代表已经将有关争议事项的决定通知乙方，乙方在14日内未提出异议，即认为乙方接受，并对乙方具有约束力。 13.3 甲乙双方可将争议提交有关部门调解，但甲乙双方的责任不因调解正在进行而改变。调解失败，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。 第14条 违约 14.1 乙方不得有以下违约行为： 14.1.1 不按合同工期交工。 14.1.2 无正当理由不按要求开工，在接到通知后5日内仍未按要求施工。 14.1.3 无视甲方代表事先的书面警告，仍忽视履行合同义务。 14.1.4 施工质量不符合双方约定。 14.2 乙方有违约行为时，甲方代表有权向乙方发出违约通知书，并有权在通