推荐-包清工装修合同(范本).docxVIP

装修合同 业主（以下简称甲方）： 身份证号: 施工队（以下简称乙方）： 身份证号: 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平 等公正的情况下签定如下合同： 一、 工程概况 工程地址： 承包方式：包清工。 二、 费用 清包工费： 大写： TOC \o 1-5 \h \z 付款方式：1施工队进场，施工第一天预付：Y 元 2 、施工进度超过丄，再次支付： 元 3、工程全部验收合格后付清余款：Y 元 4 、双方款项往来，均应出具收据。 三、 工期 天。从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 — 天。 因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人 工费￥ 5000 元/天。 四、 材料 1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购合格材料供乙方使 用。逾期未能到达造成的窝工及拖延工期；费用由甲方支付钱款；工期 顺延。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条 件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的 准确性。 4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按 材料原价的 10倍从人工费中扣除。 6、乙方提供的材料数量误差在 5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误 差范围而导致的材料、设备无法退回；损失由乙方承担。 7、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。 8、乙方自行提供临时电箱及水管线路，所有提供临时电箱及电线符合 国家安全标准才可以使用； 五、工地现场管理 1、 现场禁止使用明火。 2、 现场禁止吸烟。 3、 油漆材料必须和其他材料分开放置。 4、安全用电。 六、关于工程管理、项目变更的约定 1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通 知甲方，由甲方负责解决和协调。 2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及 相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品 毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复 和赔偿。 3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的 垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。由市政环卫部门运输，此 项费用由甲方支付。 4、所有施工人员禁止现场做有安全隐患的动作。 七、工程验收 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙 方应提前 48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后， 乙方应在 5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部 停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成 的损失由乙方承担。 八、争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双 方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按 照本合同约定向房产所在地人民法院提起诉讼。 九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 签 章： 签 章： 联系电话：联系电话： 联系电话： 签约日期：签约日期： 签约日期： [ 温馨提醒： 合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好 找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注 ]