{合同知识}合同雨水收集池建筑施工合同.docVIP

PAGE {合同知识}合同雨水收集池建筑施工合同 合同协议书 发包人： 赤峰博元科技有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建筑安装工程施工工作协商一致，订立本合同。 工程概况 业主名称：赤峰博元科技有限公司。 工程地点：克什克腾旗乌拉苏木乡大唐煤制天然气项目厂区西50米外施工现场。 工程内容：雨水收集池建筑施工工程。 工程承包范围 雨水收集池和雨水收集、外送联通管线（含附属于建筑工程的安装工程）施工，详见施工图。 3.合同工期及质量标准： 合同工期以设备维护部书面文件为准，详细工期计划作本合同附件。 工程质量符合设计图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。 4.合同价款及支付 本项目按清单固定综合单价，总价为 元。按照合同条款中所规定的时间、方式以及其它条件向承包人进行支付。 5.合同文件及解释顺序 下列文件将构成发包人与承包人之间的合同，且每一文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释，合同文件应能相互解释，互为说方式：一旦上述合同文件之间出现意思含混或矛盾之处，则以下述优先顺序为准，互为说明： 本合同协议书 合同条款(包括合同附件) 合同技术附件 图纸等设计文件 中标通知书 招标文件、招标文件补遗通知书 投标文件 双方有关工程的其它书面协议 本协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的意义相同。 6.工程质量保修期 保修期按《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四十条的规定执行。 7.保险 双方根据合同条款进行投保。 8.争议： 在履行合同时发生争议，双方可以和解或者要求有关主管部门调解。当不愿和解、调解或者和解、调解不成时，可向合同签署地人民法院提起诉讼 9.适用主导法律和语言 适用主导法律为中华人民共和国法律。主导语言为汉语。 10.代表指定 为了保持联络和对合同要求及时做出决定，尽快解决工程施工中出现的问题，发包人和承包人应指定专人履行合同中所涉及的责任和义务。 发包人指定代表： 耿魁华 承包人指定代表： . 发包人和承包人对代表的指定不应被认为与合同双方批准或撤换代表的权利相抵触。 11.合同生效 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效(以最后一方签字盖章之日为合同最终生效日)。 签字页： 发包方 承包方 名称： 赤峰博元科技有限公司 名称： 地址： 克什克腾旗经棚镇解放路工商局北侧 地址： 邮编： 025350 邮编： 联系人： 刘国强 联系人： 电话： 电话： 传真： 0476- 传真： 开户银行： 中国工商银行克什克腾旗支行 开户银行： 帐号： 帐号： 单位盖章： 单位盖章： 法定代表人或授权代表人签字： 法定代表人或授权代表人签字： 签字日期 签字日期 合同条款 词语的涵义 合同中有关词语的定义 在合同(定义见后)中出现的有关词语的涵义，按下述定义为准，而不作除此定义以外的其他解释。 1.1.1发包人：赤峰博元科技有限公司 1.1.2承包人/施工承包方： 1.1.3发包人代表：发包人在合同协议书中指定的代表人。 1.1.4承包人代表：承包人在合同协议书中指定的代表人。 1.1.5工程质量监督部门：国务院有关部门、地方政府建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1.1.6合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并维修工程而共同订立的契约，合同文字中未经特别说明的，均专指本合同。 1.1.7费用：指合同范围内的工程所必需的，由发包人支付的开支或由承包人支付的开支。 1.1.8工程：指承包人按本合同要求提供给发包人的所有资源、服务以及所有相关项目，包括永久工程和/或临时工程。 1.1.9永久工程：指承包人按本合同规定建设完成，并按本合同规定的程序移交给发包人的合同标的物。 1.1.10临时工程：指工程施工所需要，并经发包人批准且由承包人负责设计、施工、安装和拆除的设施，和/或经双方协商确认其为“临时工程”的其他设施。 1.1.11资源：指为完成合同规定范围内的工程所必须的人员、材料、设备、施工机械以及其他物件。 1.1.12报价表：是承包人投标书的组成部分。 1.1.13投标书：指承包人填写完成并提交给发包人的投标书。 1.1.14小时/天：合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当