民事上诉状范例.docx

民事上诉状范例 民事上诉状的结构和内容 民事上诉状由七部分组成： 1、上诉状的名称，即 民事上诉状 五个字。 2、上诉人与被上诉人的个人基本情况。 上诉人的个人基本情况， 即姓名、性别、出生年月日、 民族、籍贯、职业、 住址; 被上诉人的个人基本情况，即姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职 业、住址。 企事业单位、机关、团体对判决、裁定不服而上诉的，应写明其单位名称 及法定代表人的姓名。 3、提起上诉的原审案件的案由。 如离婚案、继承案等 ; 上诉人因何案、不服何处人民法院、于何时、以何 字、号(X字第X号)的判决或裁定而提出上诉的。 4、 上诉的请求。 这是上诉状的重要组成部分。 上诉请求的内容应当概括地、 准确地、 有针 对性地请求第二审人民法院撤销、变更原审的判决或裁定，或者请求重新审理。 5、 上诉的理由。 这是上诉状最重要德望组成部分。上诉理由的内容可以从三方面提出： 认定事实方面。 各种民事案件所认定的事实是各不相同的， 各种性质的案件有各种不同内 容的事实。如继承案、赡养案、离婚案、经济合同案等案情事实都各不相同。当 某一民事案件的原裁判在所认定的事实不实或不清、 不准、不当甚至全部错误时， 上诉人都可以有针对性地反驳错误的认定， 陈述正确的事实， 举出有关证据， 摆 明其中道理，提出上诉理由。所摆事实应当是客观的、全面的、符合实际的 ; 所 讲的道理应当是透明的、明确的、情理交融的。 适用法律方面。 上诉人对原审裁判所适用的法律认为不当时，应当具体指出其不当之处， 提出上诉理由。 其内容要根据不同的案件所违反的不同的法律而提出， 如：原判 决离婚案中错误地引用了《婚姻法》的条款，债务案中错误地引用了《民法》的 条款，经济案中错误地引用了《经济合同法》的条款等，应该在上诉状中明确指 出其错误引用法律的具体条款， 并说明应正确引用的法律依据， 以备第二审人民 法院作出全面的、正确的审查。 (3) 适用程序法方面。 上诉人如认为原审裁判有违反民事诉讼程序的， 如离婚案件应当先行调解 而未调解就判决离婚等，可作为上诉的理由提出。 6、结尾。 其内容为： (1) 上诉状所送人民法院的名称。 (2) 上诉人签名并盖章。 (3) 具状的时间 (年、月、日 ) 。 7、附项。 应列明上诉状副本X份；书证X份;证物X件。 民事上诉状的范文 民事上诉状 上诉人：XX(上海)XX材料有限公司 法定代表人：XXX职务：董事长 住址：上海市XX区XX路375号 被上诉人：上海XX有限公司 法定代表人：XX职务：总经理 住址：上海市 XXX路 58号880室 上诉人因与被上诉人因建设工程施工合同纠纷一案不服上海市 XX区人民 法院(20XX)X民三(民)初字第XX号判决，现提起上诉。 上诉请求 请求二审法院撤销原审判决第一项、 第二项，依法改判上诉人向被上诉人 支付工程款人民币 92619.56 元 事实与理由 上诉人认为原审法院认定事实不清，主要表现于以下方面： 一、原审法院依据原告提供开工日期的证据， 认定内外架工期的起算日期 为开工日期， 且以此推定内外架工期起止时间一致且不可分， 该认定与原审法院 查明事实中双方合同的约定不符： 1、根据原审法院查明事实，双方约定外架工期从搭架开始，内架工期从 木工通知正式进场开始， 从该约定上看，内外架工期起算时间不同具备合同依据 ; 2、合同履行过程中， 并非所有脚手架搭建在同一开始时间全部搭建完成， 既然合同约定外架工期从搭架开始计算， 那么地上部分脚手架外架的工期也应从 地面部分脚手架外架搭架时计算，而不应为原审法院认定的开工日期 ; 3、关于内架工期起始事宜，原审法院以合同未约定内架与外架延期是否 分开计算为依据，认为内架延期时间同外架一致，缺乏依据。首先，内架的工期 起算时间同外架不一致 ; 第二，合同履行中，内架使用方式同外架也大不相同， 内架并非一次性全部搭建，而是根据施工需要，分楼层循环搭建，边拆边搭 ; 总之，原审法院仅凭被上诉人提供的开工日期， 机械认定开工日期为所有 脚手架工期的起算时间，并以此计算延期费用，违背双方合同的约定之意。 二、原审法院查明双方对账的事实， 却不对双方对账的性质做出认定， 得 出结论违背双方的合意，事实上纵容了被上诉人的毁约行为。 原审法院查明20xx年1月20日，原告出具说明一份，言明：从 20xx年 1月至20xx年1月20日，被告方已付原告23万元，余款34824元未付……, 该说明虽为被上诉人单方出具， 但事实上双方皆按照该说明履行， 为双方的合意 ; 按照双方的合意，上诉人履行了合意所约定的付款义务， 20xx 年 1 月 20 日之前 双方约定的合同债务，上诉人已经履行完毕 ; 退一步说，假设上诉人真存在延期 的事实，双方为合同履行