钢结构隔热层承包标准合同.docxVIP

钢结构隔热层承包合同 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： _________ 年 _______ 月 _______日 承建单位： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》 《民 法通则》等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一 致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承建范围： 4、合同价款（总承包）： 人民币 大写约： 5、 合同工期：以具备安装条件开始，合同总工期为 天。 第二条：施工要求 1、 本工程为钢结构隔热层 ，共计 平方米，施工方案和所用材质以乙方提供 图纸 和报价单约定内容为准，施工位置以布置图为准。 2、要求外观平整美观。能耐风、雪压、具体位置由甲方确定。 3、本工程如有变更双方确认背书后方可认可，变更工程量按价格表进行增减。 第三条：工程价款的支付 1、工程完工并经甲方验收合格，乙方开具发票，甲方一次性支付给乙方。 2、质量保修期限为一年。 第四条：甲乙双方责任 1、 施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。 2、 施工中发生意外伤亡事故由乙方负责。 3、 乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外构件的质量。 4、 乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工。 5、 甲方负责免费提供水、电及施工工人的住宿场所等： 若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲方负责协调解决，并承担由此产生的 相应费用，如甲方协调不成，乙方有权解除合同。 第五条：工程期限顺延 施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延： 1、 进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工 期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时。 2、 甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工 期相应 顺延。 3、 由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或 暂停， 工期顺延至前述障碍消除时。 4、 一周内非乙方原因停水、停电、停汽造成停工累计超过 8 小时的，按每 8 小时顺延 一 天计。 5、 未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时。 6、 因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。 7、 非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延。 8、 合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。 第六条：工程质量 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图设计要求施工。 3、乙方按国家有关规程施工，保证整体造型美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良 好，抗风、抗震性能稳定，不漏雨。保修期内发生施工造成的质量问题，由乙方无偿 进行返修。 第七条：工程验收 乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完三日内，甲方未组织人员验收 视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字不得使用，如果使用则 视为工程合格，否则出现问题，由使用方负责。 第八条：违约责任 如因乙方原因，造成产品延期交付，工程未能按期交工，每天按 ％。偿付甲方， 如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款， 则每延付一天按应付金额的 ％ 。 偿付乙方且工期顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工损失且工 期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。 第九条：其他约定 1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后， 自行终 止。 2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行。无约定的适用国家法律、法规、规章的 规定。 凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决， 协商不成在合同签订地的人民法院解决 3、本合同附为本合同的一部分与本合同有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图 纸、价格表、预算书及布置图等。 4、 本合同共 5 页，一式 份，甲方 份，乙方 份，合同条款空格 部分以外，手写增删无效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法人代表（签字） 法人代表（签