新玻璃贴膜施工合同.docxVIP

玻璃贴膜施工合同 施工地址 :承包人 (乙方 ):联系人 :手机 :公司地址 :第一条、第一条项 目概述项目概述 1.1. 项目名 2.2. 工程地点 3.3. 工作范围 :建筑窗贴膜区 平方米，第二条第二项工程工期 1.1. 项目合同的总期限为 天数 (从开始日期算起 )。 2.2.项目从一年中的某月某日开始，在一年中的某月某日完成。 第三条第三条工程合同总价工程合同总价本工程单价为人民币 / 平方米，总价为人民币。第 4 条、第 4 条金额中的 “工程质量及工程质量检查验收 ”和“检查验收 ”11..乙方必须严格按照相关要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。 第五条第五条双方负责的事项 1、1、1 甲方 ((1-1)) 对施工现场的室内环境负责，使施工环境不影响工程 质量；((2-2))审核乙方的工程进度， 及时向乙方支付工程进度款； ((3-3)) 组织工程竣工验收， 配合乙方按合同规定的日期完成竣工决算， 及时结清工程财务和工程余额。 ((4 4))非操作人员失误造成的安全事故应负全部责任。 、乙方 2 、乙方 ((1)) 应按双方商定的分工按时、按量完成。 ((2 2))确保施工期间的施工秩序和进度。 第六条工程价款的支付与结算签订工程价款支付与结算合同后， 甲方应先向乙方支付总额的 50%，即人民币 (大写 )的预付款，其余款 项在甲方施工完毕并验收合格后一次性支付 第七条责任条款第七条工程质量不符合合同规定的， 乙方应负责 免费修复或返工。 ((2-2))甲方应对非乙方施工造成的质量或其他问题负责。 第八条争议的解决第八条争议的解决本合同执行过程中， 如有争 议，双方应及时协商解决。 调解不成的，任何一方均可向工商局经济 合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院提起诉讼。 任何一方提起 的诉讼均由甲方所在地人民法院管辖。 第十条专用条款第十条特殊情况下，本合同条款如有未尽事宜， 双方可根据具体情况， 结合有关规定，约定专用条款 :甲方代表 (签字 ): 乙方代表 (签字 ):身份证号码 :身份证号码 :年、月、日