（完整版）给排水合同（范本）.doc

本word文档可编辑修改 关注我 实时更新 最新资料 建筑 建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工 合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实 信用 的原则，双方就 本协议。 污水处理、消防、配电、给水排水 工 程施工 事项协商一致，特订立 一、工 程概况： 1、工 程名称：污水处理、消防、配电、给水排水 2、工 程地点： 3、工 程期限： 天 4．1、工 程施工 工 期：自甲方通知进场施工 开始计算工 期，总工 期 天。每拖延一天， 乙方需支付甲方每日 元违约金。 4．2、在施工 过程中，如遇下列情况则顺延工 期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以 书面形式确定： 4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒 的原因被迫停工 者； 4．2．2因甲方提出 的工 程变更以至延长工 期者； 4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工 或不能顺利施工 者。 5．工 程承包方式：本工 程采用施工 总承包，并采用固定总价包干，包工 包料。 6．工 程价款：人民币（大写） 。 二、甲乙方工 作： 1、甲方工 作。 1.1施工 场地具备开工 条件； 1.2外部施工 环境协调，内部工 程质量、安全、进度管理； 2、乙方工 作。 2.1厂区管网（污水处理、厂区消防、配电、给水） 2.1工 程成品保护、施工 场地周围建筑物、地下管线保护； 建筑 2.2保证施工 场地整洁，遵守建设工 程安全生产有关管理规定， 严格按安全标准组织施工 ， 采取必要 的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故， 处理费用，均由乙方自负； 其一切责任及费用，包括事故 2.3服从甲方项目部和现场监理工 程师 的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、 合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等 的报验。 2.4施工 材料见附页 三、工 程结算及付款方式： 1、付款方式 1．1、根据施工 图，实行总价包干，单价不调整，施工 时工 程量有变动 的，按规定调整。 1．2、进场施工 付合同造价 50 % 1、3、工 程完成 100％，付合同造价 的 1．4、工 程竣工 验收合格再付至合同造价 的 30％,； 15％； 1．5、质保期结束后付合同造价 的 5％； 四、工 程技术要求 1、给水排水、室外化粪池施（见工 艺流程）、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求 施工 （厂区消防必须经消防验收合格）。 五、工 程质量及验收标准： 1、乙方应有关规范施工 ，并确保验收； 2、乙方应确保所提供 的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明 的规格、品牌、产地要 求 的合格品； 3、乙方施工 期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况 的，甲方有 权要求 乙方停工 整改、缓发工 程进度款，情节严重 的甲方有权勒令乙方无条件退场， 成一切损失。 并承担由此造 六、工 程保修： 1、保修内容：所施工 的全部内容； 2、保修期：土建工 程保修 一年；水电设备保修 一年。 建筑 3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工 质量或绿化苗木出现 的问题由乙方负责维修 并赔偿造成 的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。 七、违约责任： 1、乙方未按清单所示 的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更 的，甲方 有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值 50 % 的违约金。 2、乙方施工 期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求 的，甲方有权要求乙方偿付工 程 款总值 50 % 的违约金，并承担由此造成 的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后， 不免除其他其继续按甲方要求完成工 程 的义务。 3、如乙方施工 拖延导致甲方交房延期 的，由此造成 的延期交房损失由乙方予以赔偿。 八、合同份数及有效期限： 1、合同一式二份，甲乙双方各执一份； 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 九、附则： 1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。 2、本协议在履行过程中发生 的争议， 由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地 判决。 3、其他未尽事宜双方可另行商定。 甲方（盖章）： 地址： 乙方（盖章）： 地址： 法人代表（签字盖章）： 电话： 法人代表（签字盖章）： 电话： 建筑 建设给水、排水工 程用材料 工 程名称 施工 单位 分项工 材料型号及规格 品牌 单位 数量 单价 金额 备注 程 给 水 管 道 消 火 栓 系 统 室 内 给 水 防 腐 、 绝 热 室 内 排 水 排 水 管 道 管道 消防 室外 给水 室外 排水 管道 管道 室外 供热 采暖设 备 建筑 化粪池施工 技术 交底内容： 一、施工 工 艺流程 见下图： 降水、支护 施工 准