单包建设工程施工合同范本（标准版）.docVIP

单包建设工程施工合同范本（标准版） 发包方：_____________________(以下简称甲方) 法定代表人：_________________ 通讯地址：___________________ 联系方式：___________________ 承包方：_____________________(以下简称乙方) 法定代表人：_________________ 通讯地址：___________________ 联系方式：___________________ 风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：___________________ 工程地点：___________________ 工程内容：________________工程,建筑面积约为_______m2(竣工后按实际收方计算)。 第二条 工程承包范围 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程; 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 第三条 合同工期 开工日期：_______年_____月_____日 竣工日期：_______年_____月_____日 第四条 质量标准 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。 第五条 合同造价 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：_____元/m2，不含契税。 第六条 付款方式 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%(_____ 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20xx年______月______日 ________年______月______日 　 签订建筑施工合同的注意事项： 一、审查发包人与承包人履约情况 1、对发包方主要应了解两方面内容: ①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。 ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 2、对承包方主要了解的内容有: ①资质情况; ②施工能力; ③社会信誉; ④财务情况 承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。 二、履约管理之工期 (一)工期和施工进度 1、实际开工日期的认定 ①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等; ②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期; ③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。 2、竣工日期的认定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法: ①双方确认的日期为竣工日期; ②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送); ③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; ④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 (二)几种影响工期的因素 1、施工许可证: ①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开