工程招标文件模板.docVIP

PAGE 8 — PAGE 4 — 工程施工招标 招 标 文 件 招标人：***有限公司 年 月  工程 招标公告 一.招标公告 1．招标条件 1.本招标项目为 工程，招标人为 。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 2．项目概况与招标范围 2.1 建设地点： 2.2 建设规模： 2.3 计划工期： 日历天 2.4 招标范围： 2.5 标段划分： 3联系方式 招标人： 地 址： 联系人： 电 话： 二.承包范围 1．承包范围 1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下： 砖砌体（不含植筋）、抹灰、地坪工程（含地坪抓毛）； （承包人自行报价） 。 1.2 发包人发包专业工程，发包人供应材料和工程设备，承包人提供材料工程量。 2.工期要求 1. 合同工期 本工程合同工期具体按发包人通知。 3.质量要求 1． 质量标准 1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和项目部规定标准执行，分项工程要求合格。 4. 计量与支付 1． 计量 1.1 施工中的计日工（按120元/天）、按签证、变更、工程量清单，具体以现场负责人及工长与承包人双方按实际收方计量为准。 2． 付款方式 2.1本工程各栋楼要求的自行垫资，砖砌体工程完成验收合格后，发包人付砖砌体完成量的50%,抹灰工程完成验收合格后，发包人付抹灰工程完成量的50%；地坪工程完成验收合格后，发包人付地坪工程完成量的50%。砖砌体、抹灰、地坪全部完成验收合格后，发包人付所有完成工程量的80%，2#、3#楼竣工验收后4个月内，支付完剩下的20%工程量款，（甲方在付进度款时可以用在建的商品房做工程进度款，房价按销售公司的市场价下浮8%抵扣）。 5.工程验收及保修 1. 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：具体时间由发包人通知。工程移交前，承包人承担工程成品保护等与工程有关的管护工作，并承担各项费用，但因承包人管护不力造成被盗、损坏等损失，由承包人承担。 2.竣工退场 2.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：具体时间通知发包人。 3．竣工结算 3.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限： 4个月内 竣工付款申请单应包括的内容： 竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的竣工付款金额。 3.2 竣工结算 发包人完成支付的期限：在竣工验收完4个月内支付完全。 4．保修 4.1修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 属于保修范围的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 48 小时内派人保修，清理工作所需费用由承包人承担。 6.保险 6.1 工程保险 关于工程保险的特别约定：劳务公司必须购买保险，金额为60万加2万的额度。 6.2 安全责任 劳务工作人员在现场所发生安全事故，每一次在2万元内，由乙方负责。超过的部分（扣除保险公司的赔偿款后），甲方承担80%，乙方承担20%。 7.争议解决 7.1仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决： (1)向广元仲裁委员会申请仲裁； (2)向 / 人民法院起诉。 报价附表（1） 序号 名称 内容 自拌砂浆单价（元） 备注 1 内墙砌砖 所有工序 按实际双方收方量为准 2 外墙砌砖 所有工序 按实际双方收方量为准 3 每层砌砖完工的清洁卫生 清洁卫生 按实际双方收方量为准 4 内墙抹灰 含挂网所有工序（商混砂浆含零星搅拌） 按实际双方收方量为准 5 内墙抹灰清洁卫生 清洁卫生 按实际双方收方量为准 6 地坪 地坪所有工作（抓毛）清洁卫生 按实际双方收方量为准 报价附表（2） 序号 名称 内容 预拌砂浆单价（元） 备注 1 内墙砌砖 所有工序 元/m3 按实际双方收方量为准 2 外墙砌砖 所有工序 元/m3 按实际双方收方量为准 3 每层砌砖完工的清洁卫生 清洁卫生 元/m3 按实际双方收方量为准 4 内墙抹灰 含挂网所有工序（商混砂浆含零星搅拌） 元/m2 按实际双方收方量为准 5 内墙抹灰清洁卫生 清洁卫生 元/m2 按实际双方收方量为准 6 地坪 地坪所有工作（抓毛）清洁卫生 元/m2 按实际双方收方量为准