《合同管理》样题二答案.docVIP

PAGE PAGE 1 《合同管理》样题二答案 一、单选题（10题/10分） 1、A 2、A 3、C 4、A 5、C 6、A 7、B 8、D 9、A 10、D 二、多选题（40题/40分） 1、A C D 2、B C E 3、A C 4、A D E 5、B C D E 6、A B D E 7、A B C E 8、A B D E 9、A B C D 10、A B C D 11、A B C D 12、A B C D 13、A B C D 14、A B D E 15、C D E 16、A B D 17、A D 18、A B C D 19、A B C D 20、A B C 21、A D E F 22、B C D E 23、A B C 24、C D E F 25、A C D 26、B D E 27、A B C 28、A B C E 29、B C E 30、A C E 31、A B E F 32、B D F 33、A C D 34、A C E 35、A B C D E 36、A B C D 37、A B D E 38、A B C 39、A C 30、C D E 三、判断题（10题/10分） 1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、√ 6、√ 7、× 8、√ 9、× 10、√ 四、简答题（5题/20分） 1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。 2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则 3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行， 4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。 5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。 （二）由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。 （三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。 2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581天。 合同规定业主提供7套图纸，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。 （二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。 夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。