【精华】施工合同范文合集5篇.docxVIP

【精华】施工合同范文合集5篇 【精华】施工合同范文合集5篇施工合同范文合集5篇随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同可以促使双方正确行使权利，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是细心整理的施工合同6篇，盼望对大家有所关心。施工合同篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚信原那么，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。一、工程概况1、根底施工局部包括：场地平整、场地开挖、根底制作、屋面防水及其附属施工。(注：本工程屋面防水由发包方施工)2、电气安装局部包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：开工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务(包括供应货物、材料、设备、保险、效劳等义务)以及为施行和完本钱合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为施行本工程施工前的预备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在开工验收合格次日开头计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进展施工。(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成方案。2、质量检查：五、解决争议的方法1 起诉讼。(1)调解要求停顿施工，且为双方承受。(2)、法院要求停顿施工。六、违约1、甲、乙双方商定，违约应担当以下经济责任：(1)、发包方不能准时给出指令、确认、批准、不按合同商定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。(2) 承包方不能按合同工期开工、施工质量达不到设计和标准的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且 2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。七、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成互相商定的内容后即告终止。八、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工合同篇2托付方〔以下简称甲方〕：施工方〔以下简称乙方〕：甲、乙双方本着公平、自愿、协商全都的原那么，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：详见合同附件一。托付方式：实行甲方供应材料，乙方包清工的托付方式。工程工期：1、开工日期：年月日，〔以乙方工人开工算起〕。2、开工日期：年月日，〔以按规定的验收标准验收合格的日期为准〕。五、工程总造价：万仟百拾元。六、甲方的权利和义务：甲方负责自行选购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必需在协会会员店铺选购，油漆未在协会会员店铺购置可视合同无效。甲方选购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续〔出入证等〕。供应施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要用法公共局部，甲方应向邻居打好招呼。施工中，甲方需要变更或增加施工工程时，应准时照实通知乙方，双方应签订工程变更表，协商好造价状况。甲方应协作乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格按照工艺的程序进展施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好爱护措施。按施工程序开展监理，准时主动向甲方汇报监理状况及施工进度。乙方须按时完成工程。假设因不行抗力因素造成工期延误，应与甲方协商解决。八、基层检查：乙方在工程现场对基层情况进展检查时，假设发觉可能影响涂饰效果的因素时，要准时提出整改看法，由甲方负责施行。整改后的基层情况甲乙双方应进展书面确认。假设因客观的缘由其通过涂饰仍无法转变的，双方应事