建设工程施工合同的解除及工程结算.docxVIP

建设工程施工合同的解除及工程结算 建立工程施工合同的解除及工程结算案情简介当事人：申请人：第X工程局有限公司被申请人：S物流有限公司申请人与被申请人就承建S物流中心工程一事，于2005年6月25日签订了《建筑工程施工合同》。工程款支付商定为开工验收后支付至总工程款的95%，结算完成后付至97%。合同商定，被申请人未按时支付工程款，那么按所拖欠工程款总额的每日万分之三向申请人支付利息，工期相应顺延。申请人根据合同商定履行了自己的义务，但被申请人却始终未按合同要求支付工程进度款，并因资金问题停工及设计变更导致工程量增加等缘由，造成工程延期。双方2008年3月5日签署工程延期协议书。协议商定：工程延期至2008年8月15日；因延期属被申请人责任所致，申请人不担当任何责任。2008年4月18日，被申请人因资金紧急导致工程停工，并向申请人发出“关于工程停工状况的说明〞，申请人要求解除双方的合同并结算。申请人提交结算报告显示已完成工程局部工程款为7,206,000元人民币。被申请人收到结算报告后始终未答复。申请人遂向深圳仲裁委员会提出仲裁申请，恳求裁决：1、解除申请人与被申请人之间《建筑工程施工合同》；2、被申请人支付申请人工程款7,206,000元及违约金；3、申请人就本项债权，对S物流中心工程享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权；4、被申请人担当全部仲裁费。被申请人在庭审中辩论称