工程索赔汇总.docxVIP

工程索赔汇总 一、工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而患病损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。在工程承包市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的缘由，致使承包者在工程施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包方通过合法途径和程序，通过会谈、诉讼或仲裁，要求业主归还其在施工中的费用损失的过程。二、工程索赔的分类1、根据干扰大事分类：①、工期拖延索赔；注：建立单位对施工单位提出的合理工期延长〔又对工程有重大影响的〕要求的无理回绝，施工单位应准时复文，重申工期延长的理据。如工期要求再次被全部否认，那么应实行果断措施向建立单位及监理提出因此而停工的通知，并声明由此而引致的一切责任由建立单位负责。避开整个工程完工后〔实际已造成工期违约时〕才对导致超期完工缘由的责任归属进展争辩的被动场面的出现。②、不行预见的外部障碍或条件索赔；③、工程变更索赔；注：对于一些设计变更及修改较多的工程，假如合同中无条款明确对每份变更提交影响工期及增加造价报告的时间限制，施工单位也应定期〔每季〕对其进展整理、汇总并编制变更、修改工程的预算，准时送出给监理及建立单位予以签认。这样做好处有二：首先可避开因修转变更过多，到工程完工结算时才对其进展整理，会遭受搜集不齐全的问题，而使施工单位蒙受经济损失；其次是可使施工单位对工程本钱支