泥工承包施工合同合同.docVIP

泥工承包施工合同合同 泥工承包施工合同合同 PAGE / NUMPAGES 泥工承包施工合同合同 泥工承包合同 甲 方： 乙 方： 身份证号: 甲方在公司内部对 内装饰泥工项目实行内部承包，乙方作为 施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙两方友善磋商，依据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法例，为明确甲乙两方的权益义务，本着 自发、同样、诚信的原则，经磋商签订本合同。 1.1 乙方依照甲方供给的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范，负责 施工， 1.2 包干单价：是指依照现场现行基层开始到达成工程内容所需的所有花费并考虑 风险要素，推行交钥匙工程。 工程地址： 工程工期：详细动工时间以甲方项目手下发动工通知起， 合同总工期依照业主、 项目部要求执行。 3.1 乙方应按商定的完工时间， 达成工程的施工和查收， 而且无条件地交托给甲方， 不得以任何原由和借口迟延交托。工程完工查收合格而且所有交托甲方后，才 能依照本合同商定的结算程序办理工程价款的结算。 合同价款 4.1 本合同对安装范围内的泥工所有工程内容推行单价包干，包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步） ： 元 /m2 (按睁开面积计算 )；地面贴 砖： 元/m2 ；洗手间墙砖 : 元/m2 ；踢脚线 元/ ㎡。工程量收方 按 04 清单定额规则收方 (除特别商定外 )； 1 4.2 该包干总价包含但不限于人工费、机械费、安装费、安全防备费、赶工赔偿费、 等所有花费及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 4.3 在工程实行过程中，本合同的综合包干单价不因市场价钱（含设施及人工）的 变化及工程量的增减而调整。 4.4 工程改正的办理 施工过程中乙方因图纸理解错误所惹起的花费增添，甲方一律不肩负。 4.5 付款方式 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查能否合格及施工进度是 否知足计划要求进行查核，并签订赞同支付的建议后方能申报； 乙方每个月 25 日申报形象进度状况， 甲方于次月 10 日前按上月达成产值的 80% 向乙方支付上月月工程进度款； 工程完工查收合格并移交业主单位后，甲乙两方办理完工程结算，甲方向乙方 支付至结算总价的 95% 。 余结算总价 5% 作为本工程的质保金，依照 附件一中的商定执行。 安全文明施工 5.1 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例，恪守甲方、监理及有关政府部门的现场管理规定，做到文明 施工，并肩负与之有关的全部花费。在施工中因乙方原由所发生的安全责任事 故，由乙方肩负经济和法律责任。 5.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实行的监察检查，如达不到安全文明工地 标准，甲方可迫令乙方歇工整顿，由此造成的损失由乙方肩负。 2 5.3 乙方须聘任具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同有关项工 作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完美。乙方所派往工程现场 之人员凡出现人身伤害或财富伤害状况的，由乙方自行解决，与甲方没关。 5.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财富伤害的， 由乙方肩负所有责任。 假如发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应该依照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼奏效或经调停、和解了案后，甲方再 依照届时确立的数额支付给原告，若有节余，返还给乙方。 5.5 乙方应在交工前做好本工程的洁净工作并清理现场，将实行本工程产生的所有 垃圾堆放至每层甲方指定地址；由甲方一致清理。 5.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格恪守国家及地方相 关规范、规程及管理条例，同时还须严格恪守甲方及监理单位的对于本工程有 关管理制度及方法，防备偷窃事故、火灾事故、酗酒惹事和非法行为，预防人 员伤亡事故的发生，因乙方的原由造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并肩负 相应的责任和花费。 工程质量保修： 依照附件一中的商定执行。 违约责任 7.1 因乙方原由致使工期延缓的， 每延缓一天，乙方向甲方支付人民币 500.00 元的 违约金。延缓工期达 10 日历天的，甲方有权排除本合同， 未支付的工程款不再 予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价 30% 的违约金，并肩负由此 给甲方和第三方造成的全部经济损失及法律责任。 7.2 乙方的施工质量不切合国家、行业现行有关规范、标准及本合同要求的，每发 现一处，乙方向甲方支付违约金人民币 1000 元，且由乙方负责改换、重作， 3 肩负所有花费，并肩负由此给甲方造成的所有损失，包含由此产生的甲方对第 三方产生的责任。 7.3 乙方不按商定的完工时间，达成工程施工和查收，无条件交托给甲方，或以