承揽加工合同3篇.docxVIP

【热门】承揽加工合同3篇 承揽加工合同3篇  随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的承揽加工合同3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。  承揽加工合同 篇1 承揽方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。  第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称  型号  规格  质量要求  计量单位  数量  加工费  单位  总价  第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称  完工时间  检验时间地点  检验标准与方法  包装标准  包装费承担  第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称  交付时间  交付地点  运输方法  运输价款承担  第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称  型号  规格  质量要求  计量单位  数量  单价  总价  图纸、技术资料及交付时间  第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称  交付时间  交付地点  交付数量  包装要求  检验方法  运输方法和运费承担  第六条加工费结算办法与时间  _________。  第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。  第八条甲方的违约责任  1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。  2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。  3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。  4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。  5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。  6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。  第九条乙方的违约责任  1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。  2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。  3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。  4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。  5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。  6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。  第十条声明及保证  （一）甲方：  1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。  2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。  3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。  （二）乙方：  1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。  2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。  3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利