变配电工程承包合同.docxVIP

变配电工程承包合同 合同编号：×××工程字【2012】×号××××××变配电工程承包合同建立单位〔甲方〕：×××××××施工单位〔乙方〕：×××××××二0一二年×月×日建立单位〔以下简称甲方〕：施工单位〔以下简称乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、合同工期开工日期： 2012 年月日，开工日期： 2012 年月日。三、承包工程范围：高压柜、变压器、低压柜就位安装及其调试。四、工程造价：包工包料、一次性包干，即本工程总造价为大写〔人民币〕：；小写〔人民币〕：元整〔含税及设计费用，不含高压进线费用〕。已包括劳保及各种取费在内，并已考虑政策性调整和变动因素，不再作任何调整。在合同签订之日起4月1日前甲方应支付乙方总造价的50 %，即大写〔人民币〕：；小写〔人民币〕：元整；在乙方设备〔以设计施工蓝图为标准〕进场安装完毕甲方初验合格后后三日内甲方应再支付乙方总造价的35 %，即大写〔人民币〕：；小写〔人民币〕：元整；该工程经当地电业局验收合格，送电后再支付乙方总造价的10 %，即大写〔人民币〕：；小写〔人民币〕：元，余5 %，即大写〔人民币〕：；小写〔人民币〕：元整作为维保金，维保期为一年，维保期满后付清全部余款。五、双方职责范围：〔一〕甲方职责：1、甲方违背有关规定或商定未如约办理进度款项，愈期支付进度款，乙方有权可留置局部或全部工程，予以妥当爱护，由甲方给付爱护费用，担当违约责任，并按银行有关愈期付款方法的规定向乙方每日续付合同金额千分之一的赔偿金。2、甲方负责配电房、低压土建工程的施工，乙方应协作指导，施工完毕，乙方主动进场施工，配电房内土建工程按定额结算〔参照2005年定额标准和2012年差价补贴〕由乙方支付。3、甲方应做好配电系统验收预备的材料，协作乙方的开工验收工作。4、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应帮助解决。5、帮助解决施工材料、工具临时存放的位置工作。〔二〕乙方职责：1、组织文明施工，确保平安第一，并担当全部平安责任。2、乙方须在与甲方签字施工合同之日起 90 天内完工并通过验收及送电交付用法。3、乙方施工质量必需到达电业局标准要求，全部选购的材料、品牌必需与要求相符〔变压器选用宁波奥克斯或山东鲁能，高压主开关选用厦门恒源新，低压主开关选用上海精益电器厂的产品，电缆选用远东或太阳〕，在实际施工中，如需更换材料，双方友好协商。六、违约责任：1、乙方逾期完工及验收送电，每日向甲方支付违约金 1‰元人民币〔按合同总价标准〕；如超过一个月以上的，每日向甲方支付违约金伍仟元人民币，同时甲方有权单方终止合同，另行选择施工队伍进场施工，乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 10 %的违约金。2.甲方须在该工程分三次向乙方付款的时间内按时付款，如不能准时付款造成工期延误，工期顺延并按每笔进度款每日 1‰元违约金付给乙方。七、签订合同时乙方必需附上施工单位各资质证明八、双方在履行本合同时假设发生争议，可在有关部门的帮助下进展调解，如当事人调解无效，可向当地仲裁机构申请仲裁或向宁德市蕉城区人民法院提出诉讼。九、合同生效与终止1、本合同签字或盖章之日起生效。2、本合同签订后工程不得转包及分包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同履行地宁德市蕉城区。建立单位〔盖章〕：施工单位〔盖章〕：受权托付人〔盖章〕：受权托付人〔盖章〕：联络电话：联络电话：开户行：开户行：开户行账号：开户行账号：签订日期：年月日签订日期：2012年月日