建筑工程施工合同.docVIP

建筑工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 分包方（丙方）： 依照《中中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议： 第1条 工程概况 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 分包范围： 1.4 承包方式： 1.5 定额工期总天数： 天 1.6 开工日期： 本合同定于 年 月 日开工 竣工日期： 本合同定于 年 月 日竣工 1.7 质量等级： 合格 1.8 合同价款： 本合同工程承包造价为： ，建筑面积： 平方米。单价为: 元/平方米。按外墙建筑面积丈量。（材料价格如有浮动，本工程造价不做调整） 甲（乙）方工作 甲（乙）方按本协议约定在工程开工前完成以下工作： 2.1 施工现场达到具备施工条件：三通一平。 2.2 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场。 2.3 会审图纸的设计交底。 2.4 负责办理该工程的有关批准手续，承担有关费用。 丙方工作 丙方按本协议规定的时间和要求完成以下工作： 3.1 提供计划、报表名称及完成时间。 3.2 对施工安全保卫工作的要求，看守，围栏和警卫等。 3.3 施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失，工期不予顺延。 第4条 工期延误 对以下造成竣工日期推迟或延误,经甲方代表确认,工期相应顺延： 4.1 工程量变化和设计变更。 4.2 一周内、非丙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过来8小时。 4.3 工程款不能及时到位。 4.4 甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。 4.5 影响施工的大雨天、台风等自然灾害。 合同价款的调整 发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整： 1.工程量增加，2.设计变更，3.因甲方原因造成的返工。 第6条 工程款支付方式 合同生效后付 万元整,主钢架进场后探伤完毕付总价的 %,主钢架完工彩钢板进场前付总价 %，工程竣工验收后付总价的 % 。其它约定： 。 第7条 设计变更 施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前15天（重大设计变更前20天）向丙方发出书面变更通知，丙方按通知进行变更，否则，丙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和丙方损失，由甲（乙）双方承担，延误的工期相应顺延。 施工中丙方对原设计提出的变更要求，经设计单位批准后方可实施。丙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由丙方承担，工期不予顺延。 第8条 竣工验收 工程具备竣工验收条件，丙方向甲方代表提供竣工验收报告。甲方在10天内组织验收，并在验收后3天内给予批准或提出修改意见。丙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到丙方送交的竣工验收报告5天内不予批准验收、甲方验收后3天内不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。即工程视同验收合格。 竣工日期为丙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应为丙方修改后提请甲方验收的日期。 甲方不能约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。 甲方未经工程验收，擅自将工程投入使用，工程视同验收合格，甲方需支付其余全部工程款，工程视同进入保修期。 第9条 竣工结算 甲乙丙叁方办理工程竣工验收后，应按照施工合同签订的承包方式，及约定的工程价款变更方式结算工程款。 9.1 丙方在工程竣工验收后3天内向甲方提交竣工结算资料。 9.2 甲方自签收竣工结算资料之日起3天内提出审核意见并予以签认，后拔付工程尾款。结清所有工程款后工程方可投入使用。 9.3 丙方收到工程结算尾款后10天内撤出施工现场并将竣工工程交付甲方。 第10条 保修 本工程保修方式： 。 第11条 违约 如工程中有一方违约，由叁方协商解决如协商不成将由甲方所在地法院判决。 第12条 安全施工 丙方按有关规定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非丙方造成的伤亡事故，由责任方承担