建筑工程施工合同书标准版.docxVIP

建筑工程施工合同书标准版 建筑工程施工合同书标准版 建筑工程施工合同书标准版 建筑工程施工合同书标准版 发包方 (以下简称甲方 )： _____________________ 承包方 (以下简称乙方 )： _____________________ 依据《中华人民共和国经济合同法》 ，《中华人民共和国建筑法》 ，《建筑工程质量管理条例》 及其余有关法律、 行政法例及湖南省公布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，联合本工程 的详细状况，为了明确工程项目及两方责任，本着相互协作，保证施工项目顺利达成的原则，经过磋商签署本合同。 一、工程概略 (一)工程名称： _____________________ (二)工程地址： _____________________ 二、工程承包范围 ___________________________________ 安全保护及整顿 三、合同工期 _______天 四、工程造价 工程造价为： ______________元整 五、质量标准 5.1 质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2 使用标准、规范 (包含但不限于以下内容 ) 5.2.1 本工程的技术标准与规范应依据国家、部颁、地方的施工技术 (查收 )规程和规范。 5.2.2 本工程合用的地方标准、规程一定切合湖南省标准规程。 六、承包方式 按本合同第 2 条承包范围所列工作内容包工包料、 包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按 _______省住宅和城乡建设厅文件 _______建价 _______号《建设工程工程量清单计价规范》 (_______， _______省建设工程造价管理方法》 (省人民政府令第 _______号)， _______省建设工程计价方法》 ，_______《_______省修葺定额》、 _______《 _______省建筑装饰装饰工程量耗费标准》、 _______ _______省安装工程耗费标准》及工程耗费标准动向调整一致解说进行编制。 7.2 人工、资料价钱确实定： 人工薪资按 _______省住宅和城乡建 设厅文件 _______建价 _______号文件综合薪资单价计取， 资料价钱按 照施工同期《 _______建设造价》估算价，信息价及市场价钱执行。 7.3 详细工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有以下状况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1 不行抗力要素惹起的歇工，不行抗力包含：国家政策调整、 战争、混乱、空中飞翔物体坠落或许其余非甲乙方责任找出的爆炸、 火灾，以及洪水、地震等自然灾祸，工程所在地量小时降雨 _______mm 或_______mm 以上 (以_______市气象局报告为准 )，一次停水、停电 _______小时以上。 8.2 因非乙方原由造成乙方重点工序延迟的工期，工期能够按实 际状况顺延。 8.3 因乙方原由造成的工期延迟，合同工期不可以顺延，花费由乙 方肩负。 8.4 因甲方原由造成的工程延迟，合同工期顺延，花费由甲方承 担。 九、工程款的支付 9.1 工程竣工后，甲方在 _______内向乙方支付工程估算价的 _______%. 9.2 在工程结算办理完成后，甲方支付至结算总价的 _______%， 工程保修金留结算总价的 _______%，自工程查收之日起满一年后如 无质量问题 _______天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 10.1 违约方案本合同商定的形式肩负违约责任，合同没有商定 的，案合同法及有关法例执行。 10.2 因违约方违约造成对方损失的， 违约方肩负违约责任后仍不 足以填补对方损失的，还应肩负补偿责任。 十一、安全生产和文明施工 仔细执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设 单位的有关管理要求， 并做好安全管理工作， 根绝重要安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在执行过程中发生的争议， 两方当事人磋商解决， 也可由 当地建设行政主管部门调停， 调停不行时， 两方当事人赞同由原告所在地人民法院解决，但诉讼时期不得中止施工。 十三、其余 乙方应按国家有关规定实时支付民工薪资， 如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工薪资等而被政府办理， 甲方有权直接 从工程款中支付民工薪资。本合同一式 _______份，甲乙两方各执 _______份。两方署名盖印后奏效。 甲方： 乙方： ______________________ 代表人： ___________________代表人： _____________________ 日期： ______年_____月 _____日日期： ______年_____月 _____ 日