福田法院装修工程合同.doc

可编辑 可编辑 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 可编辑 ---------------------------------------------------------- 深圳市建设工程施工合同 工程名称：福田区人民法院审判法庭装修工程 工程地点：深圳市福田区福民路123号 发 包 人：深圳市福田区人民法院 承 包 人： 深圳市文业装饰设计工程有限公司 可编辑 可编辑 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 可编辑 ---------------------------------------------------------- 第一部分 协议书 发包人(全称)： 深圳市福田区人民法院 承包人(全称)：深圳市文业装饰设计工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：福田区人民法院审判法庭装修工程 工程地点：深圳市福田区福民路123号法院大楼 工程规模及特征：小型装修改造和楼顶加固项目 资金来源：财政性资金100% 二、工程承包范围 按福田区审计局预算审定的福田区人民法院审判法庭装修工程工程量清单和施工图要求施工，包工包料。 三、合同工期 开工日期：样板间暂定2009年5月2 竣工日期：样板间工期为30日历天，样板间完成经发包人和监理验收合格后，剩余的为每2-5个庭分批施工，每批工期为35日历天 ；若每批施工数量超过5个庭以上，工期为40日历天；暂定为分四批施工，即1个样板间为第一批，第二批施工数量为3个庭、第三批施工数量为6个庭、第四批施工数量为8个庭，样板间施工完预留3天时间作为业主和监理单位评验时间，加固防水工程工期为40日历天。每批次施工数量由发包人确定。 合同工期总日历天数 暂定148日历 天。 四、质量标准 本工程质量标准：合格。 可编辑 可编辑 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 可编辑 ---------------------------------------------------------- 五、合同价款 币种： 人民币 合同价款(大写)： (小写)： 项目单价：详见本工程中标的投标报价书 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款4.1款的规定一致： 1.协议书； 2.中标通知书； 3.专用条款和补充条款； 4.通用条款； 5.投标文件； 6.标准、规范及有关技术文件； 7.图纸； 8.工程量清单； 9.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件； 10.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要； 11.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。 可编辑 可编辑 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 可编辑 ---------------------------------------------------------- 十、合同生效 本合同订立时间：2009年 5 月 22 日 订立地点： 深