2022年北京市家具买卖合同范本.docVIP

第PAGE3页共NUMPAGES3页 2022年北京市家具买卖合同范本 第一条 家具名称（文本中所指家具包括生活家具和办公家具）家具名称商标规格型号材质颜色生产厂家数量单价总价合计人民币金额（大写）￥： 第二条 定做家具图纸提供办法及要求：. 第三条 质量标准：. 第四条 交货方式、时间及地点：（ ）买方自提；（ ）卖方送货，送货费用由承担。交货时间：；交货地点： 第五条 验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，买方应在交货时当场提出异议；对于其他质量问题要求三包的，应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。 第六条 付款方式、地址、时间：. 第七条 定金：买方应在____年____月____日前向卖方交付总价款%的定金（此比例不得超过___%），卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金；卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。 第八条 违约责任： （一）一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款%的违约金； （二）_________________________________________________________。 第九条 卖方撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。 第十条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决；协商、调解、申诉解决不成的，按下列第种方式解决； （一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 第十一条 其他约定事项：. 卖方（章）买方（章）主办单位（章） 住所：__________ 住所：__________住所： 电话：__________ 电话：__________ 电话：__________ 法定代表人：__________ 法定代表人：__________法定代表人： 委托代理人：__________ 委托代理人：__________委托代理人： 账号：__________ 账号：__________ 北京市工商行政管理局制定 2022年北京市家具买卖合同范本（二） 发包方（简称甲方）： 法定代表人： 承包方（简称乙方）： 法定代表人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市合同格式条款监督条例》、《北京市建筑市场管理条例》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 第一条 工程概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 2、乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。 3、装饰施工地点：____区（县）____路____弄（村）____号____楼____室。 4、住房结构：__________房型____房____厅____套，施工面积____平方米。 5、装饰施工内容：_______________________________________________。 6、承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。 7、总价款：￥____元，大写（人民币）：__________。 其中： 材料费：____ 元，人工费：____元； 管理费：____ 元，设计费：____元； 垃圾清运费：____ 元，税金（3、41％）：____元； 其他费用：____元。 双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实