网络安装工程承包合同范文(合同版本).docxVIP

编号:WD-HT-0426 网络安装工程承包合同范文（合同版本） ——合同书—— CONTRACT DOCUMENT 甲方： 乙方： 日期： —合同系列文字均可修改一- 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 网络安装工程承包合同范文（合同版本） 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。 合同编号： 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 签订地点： 签订时间：年 月 日 根据我国 合同法 的规定，为明确双方权利、义务和责任， 经双方协商签订本合同。 一、工程工程 .工程名称：（网络安装工程） .工程地点： .承包范围和内容： .工程工程计划批准单位： .工程造价大（写）： （具体设备名称、数量和价格见附件） 二、权利、义务和责任 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 （-）发包方： .本合同签订后一天内向乙方提交网络工程许可证。 .—年一月—日前，甲方必须配合乙方做出网络工程的布 线方案，双方签字后作为本合同的附件。 .—年一月—日前，甲方负责接通施工现场总的施工用水 源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。 .本合同范围外的工程费用由甲方承当，如电源线路、设备操 作台等。 .甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求（品牌、规格、型 号），有权要求乙方予以更换。 .甲方负责对网络设备的日常维护（如耗材更换、清洁设备卫 生、硬件和软件设置等）。 .甲方应为乙方的施工创造条件，凡因甲方原因致使工程延期, 如 等等,那么应赔偿乙方由此造成的经济损失。 （二）承包方： .本合同签订后一天内，由乙方按设备清单采购全部硬件设 备。 .乙方负责网络布线，所需时间为一天。 .乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作，所需时 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 间为一天。 .乙方不得安装与本合同不相符的设备,否那么应负责更换，由 此造成工程延期的，应向甲方赔偿实际经济损失。 .乙方对安装的电脑设备实行年免费保修，其它设备年免费保 修，具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡；免费保修期满后 的设备维护只收取本钱费用。 .乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决；对非明显的硬 件故障，由乙方会同硬、软件的供货商共同解决。 .乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时，应迅 速、及时地解答。 三、工程期限：自一年一月一日至一年—月一日止。 四、工程质量：本工程质量应到达的要求是 五、工程验收：由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组 成验收小组，以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为 依据进行验收。 六、工程价款的支付与结算 本合同签订后一天内，由甲方支付工程造价的一％给乙方； .乙方采购全部设备并经甲方验收后一天内付清剩余款项； 合同范本 I CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用 开支。由此造成的损失由甲方自行承当。 七、施工与设备变更：甲方需要设备或者改变施工线路，如果设 备已经采购或者线路已经布置完毕，那么必须征得乙方同意；如果前述 行为尚未发生或者局部发生，那么由双方另行协商处理，并由甲方赔偿 乙方的实际损失（包括退货费用、差旅费、人工工资等）。 八、违约责任 .乙方违反本合同第二条第（二）款及第三、四条约定，那么由 乙方负责无偿修理或者返工，并偿付甲方违约金一元（按工程款项 % - % 计算）。 .甲方违反本合同第一条第（一）款约定，除竣工日期得以顺 延外，还应赔偿乙方由此造成的经济损失一元。（指购买设备积压 损失、运输费用、差旅费、人工工资等）。 .甲方违反本合同第六条约定,以及收到乙方送达的验收通知 书一天后不进行验收的，那么偿付乙方逾期付款赔偿金（按每日万分 之 计算）。 .甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程,由此而发生的质 量或其他问题，由发包方承当责任。 九、其他约定：甲方后期新增设备及其工程施工,由双方另行协 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 商。 十、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。 协商不成的，按 种方式解决： .提交 仲裁委员会仲裁； 2 .依法向 人民法院诉。 十一、本合同一式两份，双方各持一份。 十二、附件 网络设备清单； 网络布线方案； 上述附件均为本合同的组成局部。 发包方（签章）：承包方（签章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： ： ： 邮政编码：