建筑安装工程工期拖延怎么索赔.docxVIP

建筑安装工程工期拖延怎么索赔 建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同 约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工 单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。依据法律规定：当 事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额 的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约 定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据 当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的， 人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 拖延工期索赔费用包括一、总部管理费用：总部管理费用的计算、证实和审核都非常困 难。下面介绍几种计算方法。 （一）总直接费分摊法：每单位直接费用应分摊的管理费二合同执行 期间总管理费用《合同执行期间总直接费用；管理费分摊额=每单位直接费用应分摊的管理费X实际直接费。 （二）特殊基础分摊法：该种方法是将管理费用开支按用途分成许 多类别 按这些类别的性质分别确定分摊基础，分别计算分摊额。 （三）日费率分摊法：承包商因等待变更或图纸、材料等造成工程 中断，或监理、业主指令暂停施工，而承包商又无其他可替代工 程的情况下，承包商会因此减少管理费用收入。减少的管理费用 收入可采用日费率分摊法。 二、人工费损失：在工期拖延的情况下，人工费损失一般分以下 两种情形： 1、生产现场人员的停工、窝工。通常可以按照实际停工