排水沟清理合同书.docx

精选文档 精选文档 可编辑 可编辑 霍林郭勒民用机场飞行区排水沟清理合同书 发包方：北京蓝天建设有限公司机场工程分公司（以下称“甲方”）承包方： （以下称“乙方”） 为确保霍林郭勒民用机场飞行区场道及附属工程顺利验收，甲、乙双方本着平等互利、友好协商的基础，就霍林郭勒民用机场飞行区排水沟杂物清理事宜， 达成一致，协议如下： 一、承包方式及工作内容 1、承包方式为综合单价包干：综合单价包括但不限于以下费用：人工费、施工机具使用费、施工现场内外运输、装卸费、二次装运费、协调配合费、人员调遣交通费、窝工费、抢工费、风险费、成品及半成品保护费、包工期、包质量、包安全（主要包括乙方人员伤、病、残、亡费用等）、包一次性验收合格、包可预见费及不可预见费等所有费用； 2、工作内容：霍林郭勒民用机场飞行区场道及附属工程土面区范围内浆砌石排水沟、混凝土盖板沟沟底清理淤泥、石块、砂、土、杂物等。清理出的杂物及时运出场外，禁止堆放现场，对于完成平整施工的土面区的破坏，要及时恢复，并达到验收要求。 二、合同期限 自 2016 年 月 日至 2016 年 月 日，共计 日历天。三、合同价款及付款方式 1、单价 6 元/m，排水沟及盖板沟总长度 8340m，合同总价 50000 元； 2、清理工作完成后，经甲方验收合格，双方办理结算，30 日内一次付清所有工 程款。 四、双方约定 1、甲方有权监督、检查乙方工作进度及质量，有权要求乙方对不符合进度及质量标准的部分进行整改； 2、甲方应及时提供给乙方施工面，保证乙方正常工作，杜绝窝工现象； 3、甲方应按合同约定支付乙方工程款； 4、合同期间，乙方无条件接受甲方的监督检查及整改要求； 5、乙方须按本合同要求，保工期、保质量完成约定工作内容； 6、乙方清理工作如不能达到验收标准，应及时返工，并达到甲方要求的质量标准，乙方承担由此造成的经济损失； 7、施工过程中，因乙方原因造成的停工、返工等损失，由乙方负责； 8、乙方在施工过程中应尽量减少对混凝土盖板沟、压顶的破坏、污染，如有发生应及时处理，处理不及时应对造成的破坏、污染承担修复费用； 9、为满足甲方对本工程工期、质量要求，乙方必须无条件按甲方指令追加现场的劳动力、机械设备、工具的数量。如果乙方在接到甲方指令后，采取拖延或不配合的态度，不能达到甲方要求，甲方有权代乙方直接追加劳动力和设备的数量， 所发生的费用甲方从乙方工程款中扣除； 10、因非甲方原因造成的质量、安全事故的责任与损失，全部由乙方承担； 11、乙方未完成工作任务中途退场，甲方不予结算。五、安全生产 1、乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和由此发生的费用； 2、乙方投入到本工程中的全部机械设备、运输车辆及各类电动、手动工具必须是经过检验合格，符合国家、当地政府及甲方有关规定和安全使用标准。因违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具造成的一切人身伤害和其它安全事故均有乙方负责。引起的的所有经济和法律责任由乙方承担； 3、施工现场及施工人员场外往返途中，因非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。 六、违约责任 1、甲、乙双方如无故不履行本合同条款，应承担相应违约责任，违约方赔偿守约方合同总价 10%违约金； 2、任何一方无正当理由终止合同的，向另一方支付合同总价的20%违约金，并承担由此造成的损失。 七、其它 1、本合同自订立之日起生效。 2、乙方收到工程结算尾款，本合同即告终止。 3、本合同双方因履行合同约定和因本工程相关的任何内容发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。不愿通过协商或调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。 4、本合同正本肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人 法定代表人 或委托代理人： 或委托代理人： 签订日期： 年 月 日