880字建设工程施工合同范本.docxVIP

880字建设工程施工合同范本 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同公布的《建设工程施工合约》及其他有关法律、法规，自愿、公平、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。 第一条、工程事项 1.1工程名称：_______________________________________ 1.2工程地点：_______________________________________ 1.3工程内容：_______________________________________ 1.4工程开竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。 第二条、工程承揽范围 2.1承包范围:乙方包工，包料。 条三条、发包人工作 3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。 3.2甲方向乙方提供更多水、电、场地、工人住宿，便利乙方施工。 第四条、承包人的权利和义务 4.1按照协议签订合同步入现场并严苛按照设计图纸展开施工，确保按期竣工。 4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。 4.3乙方基本建设施工方案，由甲方核定后实行。 4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。 第五条、工程造价和支付 5.1工程总价：大写_________________________________ 5.2结款方式：合约签定之日，甲方交纳乙方__________元为预付款。 5.3乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元 5.4工程全部完结环评合格后,甲方向乙方付清余款。 5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。 第六条、由于以下原因导致完工日期延后和晚点，工期适当延后。 6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。 6.2发包人没能按签订合同日期缴付工程适当款项，并使施工无法正常展开。 第七条、违约责任 7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方偿付导致的损失，由违约方分担索赔责任。 7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。 第八条、争议化解方式 8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。 第九条、其他 9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。 第十条、合约份数及生效日期 10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 经典所推荐 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村 1.3工程内容： ①、崭新厂建设需以地的平坦、土石方开凿清扫 (92米70米8米)计立方米(不含运输，运距不少于5km)。 ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：m3。 ③、厂区道路硬化建设(米10米)计：平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、杭临部分场地绿化处置工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场使用5公分磨石地面处置(承裁30吨)。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1.4工程承揽范围：上述工作范围。 1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量建议：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规建议的修筑相关手续由甲方提供更多。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及缴付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。