分包工程合同(集合15篇).docxVIP

第 分包工程合同(集合15篇) 分包工程合同1 发包人： 　　承包人：　　__小区安置房建设项目是区政府__年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充协议书。　　一、工程概况　　工程名称： __小区后续分项工程　　工程地点： __小区　　二、工程承包范围　　承包范围： __小区后续工程模板　　三、合同工期　　开工日期：__ 年 12 月 23 日　　四、付款方式　　支付 23680 万元，承包方正常供应工程所需模板。　　五、工程实施过程中，若工程量有增减变化，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。　　六、工程质量安全等要求按原合同执行　　七、违约、索赔和争议　　1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。　　2、承包人承担的违约责任：　　发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。　　八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。　　九、合同生效　　合同订立时间： __ 年 1 月 28 日　　合同订立地点：　　本合同双方约定签订后生效。　　承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)　　身份证号：　　银行卡号：　　联系方式：　　二○__ 年 一 月 二十八 日分包工程合同2 甲方： 　　乙方：　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);　　四、工程工期：进场后140天;　　五、费用结算：　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;　　3、上车费按30元/吨计算;　　4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。　　六、技术要求：　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。　　七、甲、乙双方的权利和义务　　甲方的权利和义务：　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。　　乙方的权利和义务：　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;　　5、进场人员必须有国家发放的操作证;　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。　　八、安全责任　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。　　甲方：　　乙方：　　联系电话：　　联系电话：　　年月日分包工程合同3 甲方：_________________ 　　乙方：_________________　　一、甲乙双方经协商，甲方兹向乙方租用工程机械，该工程机械价值人民币 元，用于工程施工，使用期为个月以上，租用时间从 年 月 日起，每台每月租金保底 元整，不含任何税金。时间定为小时之内