瓷砖铺贴施工合同协议书范本 详细版.pdfVIP

瓷砖铺贴施工合同协议书范本 详细版 瓷砖铺贴施工合同协议书范本 详细版 甲方：（以下简称“业主”） 地址：_____________________ 联系：___________________ 乙方：（以下简称“承包方”） 地址：_____________________ 联系：___________________ 鉴于业主具备在施工地进行瓷砖铺贴施工的合法权利，并愿意 聘请承包方为业主提供相关服务，双方达成如下协议： 一、工程内容及要求 1.1 工程名称：（填写工程名称） 1.2 工程地点：（填写工程地点） 1.3 工程范围：（具体的瓷砖铺贴施工范围，可以包括房间内 外的墙面、地面等） 1.4 工程要求：（工程完成后的要求，如瓷砖规格、颜色、施 工工艺等） 二、合同金额及付款方式 2.1 合同金额：（填写合同金额，可以具体到每平米或总金额） 2.2 付款方式：（具体的付款方式，如分期付款、一次性付款 等） 2.3 施工保证金：（如需要缴纳施工保证金，填写具体金额及 退还条件） 三、工期安排 3.1 工期要求：（填写工程的开始日期和预计完成日期） 3.2 工期延误：（如工期延误情况，请填写延误的处理方式和 责任） 四、材料供应与验收流程 4.1 材料供应：（填写材料供应的责任方和具体的供应方式） 4.2 材料验收：（填写材料的验收标准和验收流程） 五、工程质量及验收标准 5.1 施工质量：（填写具体的施工质量要求，如瓷砖平整度、 粘贴牢固度等） 5.2 竣工验收：（填写竣工验收的标准和程序） 六、保修期及责任范围 6.1 保修期：（填写保修期限，一般为竣工验收后的一定期限） 6.2 保修范围：（保修范围，包括工程质量问题的修复） 七、违约责任 7.1 甲方违约责任：（甲方违约情况下的处理方式） 7.2 乙方违约责任：（乙方违约情况下的处理方式） 八、争议解决 8.1 争议解决方式：（填写争议解决的方式，如协商、仲裁、 诉讼等） 8.2 协议管辖法院：（填写协议管辖法院，如发生争议将在该 法院解决） 九、其他条款 （根据实际情况其他重要条款，如补充协议、变更协议等） 十、附件 所涉及附件如下： 1. 工程图纸及设计方案 2. 工程材料物资清单 3. 收款凭证及发票 4. 其他相关附件 十一、法律名词及注释 所涉及的法律名词及注释如下： 1. 合同法：指中华人民共和国合同法 2. 建筑工程质量管理条例：指中华人民共和国建筑工程质量管 理条例 十二、可能遇到的困难及解决办法 1. 工期延误：如遇到工期延误，双方可协商延期或按照合同约 定的方式处理。 2. 施工质量问题：如发现施工质量问题，双方应协商解决，如 无法达成一致，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。 本瓷砖铺贴施工合同协议书一式两份，甲方与乙方各持一份， 具有同等法律效力。 甲方（业主）签名：___________________ 日期： ___________________ 乙方（承包方）签名：___________________ 日期： ___________________ 以下为协议双方的签字和盖章部分留白。 （文档到此结束）