建设工程施工合同精简版.docxVIP

竭诚为您提供优质文档 竭诚为您提供优质文档/双击可除 建设工程施工合同精简版 篇一：施工合同(精简版) 工程编号：合同编号： 湖北省建设工程施工合同 工程名称：咸宁市沙滩排球场工程地点：发包人： 承包人：广东运辉体育设施工程有限责任公司 签定日期:20XX 年 8 月第一部分协议书 发包人：（全称） 咸宁市沙滩排球场地建设指挥部 承包人：（全称）广东运辉体育设施工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：咸宁市沙滩排球场 工程地点：咸安区马桥镇潜山村八组工程规模： 工程立项批准或核准、备案文号：咸发改社会【20XX】159 号 二、工程承包范围 施工图设计范围内的土建及安装工程（详见招标文件及工程量清单）。三、合同工期 开工日期：以监理工程师下达的开工报告为准 20XX 年 8 月 12 日竣工日期：20XX 年 10 月 22 日合同工期总日历天数：70 天。四、工程质量 工程质量标准：合格。五、合同价款合同价款： （大写）人民币肆佰零陆万伍仟伍佰玖拾陆元壹角贰分整； （小写）：￥406.559612 元。六、组成合同的文件 组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。 七、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、合同生效 本合同订立时间：20XX 年 8 月 10 日本合同订立地点：咸宁市温泉 双方约定本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。十、合同备案 本合同生效后必须送咸宁市建管部门备案。发包人：（公章）：承包人：（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款 本合同通用条款均按照湖北省建设厅监制的EF-20XX-0203 版《湖北省建设工程施工合同》规范文本第二部分通用条款规定执行，该通用条款是本合同的组成部分。 篇二：工程施工合同精简版(修订) 合同编号(): 建筑安装工程内部施工合同 甲方名称： 乙方名称： 工程名称： 建筑面积： 开、竣工日期： 签订日期： 施工合同 ( 以 下 简 称 甲方) (以下简称乙方)为了保证本期工程按质、按量、按时完工，经双方共同商定，由乙方进行部分工程施工，乙方自愿接受甲方同建设单位签订的工程承包合同中的 所有条款。做到包做包交，包组织资金，包质量、工期、安全等项工作。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规 定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下。 一、工程名称：长河国际花木生态物流城（一期工程） 二、工程地点：当涂县现代农业示范园 三、建筑施工面积： ㎡（以施工通知单及竣工验收为准， 具体栋数由项目部根据施工队能力确定，可随时增减） 四、工程施工范围：土建、装饰、安装等项内容（详见：工程量清单明细，施工图纸。其中的各类材料、用料及配色均以建设方提供的样板为准。各类门、窗、地砖、卫生洁具、灯具等均由建设方指定品牌和提供参考价格。因地质及地形原因，基础深度以原地面高度标准挖深 1.0m，超过 1.0m 部分应由甲方签字确认实际工程量，计算方法以实际砖墙 元/㎡）。 五、规划原则：在施工过程中以整片规划为主，如有单套铺位（ 81 ㎡铺位其造价与 162 ㎡铺位相同）则不予增减工程量。六、施工方式：包工包料包施工队安全责任管理。 七、工程造价： 元/㎡（固定价格承包,材料市场的价格发生涨跌时，本价格不予更改）。 八、工期：以甲方项目部开具施工通知单的要求为准。 九、安全：该工程安全生产管理必须争创文明工程。乙方施工必须严格贯彻“安全第一，预防为主”的管理方针，建立健全安全生产责任制， 必须严格按照相关法律、法规进行安全生产，对班组全体人员必须进行安全教育，并随时进行检查。要给每个作业工人办理意外事故保险， 杜绝工伤和重大事故的发生，如发生工伤、机械事故或重大人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失和法律责任。十、质量：根据建设单位与甲方签订的合同条款规定，乙方对所施工的工程必须按图纸要 求、材料明细、施工，按现行施工验收规范验收，保证达到甲方与建设单位签订的合同要求。乙方在是施工