土方工程合同范本.pdfVIP

土方工程合同范本

土方工程合同范本（篇1）

发包人（以下简称甲方）__________

承包人（以下简称乙方）__________

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方元/m3（石砂）。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、

填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图

纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密

实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，

方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好

交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则

出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管

理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设

置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防

水和其他措施。

七、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。·店

面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调

解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两

份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：____________承包班组长（乙方）：______________

联系电话：联系电话：

土方工程合同范本（篇2）

发包人（以下简称甲方）

承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执

行。

一、承包项目：本工程地块土方开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完

成基地土方挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸

要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后密实

度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，

方为合格；否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人安全思想教育和安全注意事项并做好交

底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中安全注意事项进行施工。否则出

现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员指挥及上级有关部门监督管理。

4、开挖土方应按指定地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设

置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防

水和其他措施。

七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后第2天支付清工

程款，。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门

或人民法院进行调解。

单位工程负责人（甲方）：

承包班组长（乙