工程合同书样本(5篇).pdfVIP

篇)

发包人（全称）：_____________________________

承包人（全称）：______________________________

根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国*，国家工

商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、

法规，自愿、*等、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________

工程协商签订合同，共同信守。

第一条、工程事项

1.1工程名称：_______________________________________；

1.2工程地点：_______________________________________；

1.3工程内容：_______________________________________；

1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至

___________年_________月________日。

第二条、工程承包范围

2.1承包范围：乙方包工，包料。

第三条、发包人工作

3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。

3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施

工。

4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，

保证按期完工。

4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。

4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。

4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改

必须与甲方沟通协商。

第五条、工程造价和结算

5.1工程总价：大写_________________________________。

5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为

预付款。

5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________

元

5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。

5.5工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。

第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延

6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪

水等天灾。

6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能

正常进行。

第七条、违约责任

7.1

任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。

7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付

工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误

工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。

第八条、争议解决方式

8.1本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，

协商不成的可向当地人民法院起诉。

第九条、其他

9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补

充协议具有同等法律效应。

第十条、合同份数及生效日期

10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后

生效。

甲方（签章）：__________________乙方（签章）：

__________________

___________年_________月________日___________年_________月

________日

工程合同书样本2

甲方：

乙方：

分工协作，共同完成国家建设项目的设计任

务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划

任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为

____*方米，批准总投资为____万元，建设地点在____

第二条、甲方的义务

1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上

报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的

资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步

设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。