建设工程施工合同担保协议书.docxVIP

建设工程施工合同担保协议书

乙方：

担保协议

1.担保范围

1.1本担保协议所述担保范围包括甲方在《建设工程施工合同》项下的所有债务、义务和责任。

1.2乙方对甲方的担保范围包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、工程投资回报等方面。

2.担保方式

2.1乙方同意以连带责任担保方式为甲方提供担保。

2.2乙方同意在甲方未履行或未完全履行《建设工程施工合同》项下债务、义务和责任时，无条件向甲方支付相应的违约金、赔偿金和其他费用。

3.担保金额

3.1乙方同意为甲方提供的担保金额为人民币【】。

3.2担保金额可根据甲方履行《建设工程施工合同》的情况进行调整，具体调整方式由双方另行协商确定。

4.担保期限

4.1乙方同意自《建设工程施工合同》签订之日起至工程竣工验收合格之日止，为甲方提供担保。

4.2如甲方提前完成工程，担保期限相应缩短；如甲方延期完成工程，乙方同意延长担保期限，具体期限由双方另行协商确定。

5.担保的解除

5.1在甲方完全履行《建设工程施工合同》项下的债务、义务和责任后，乙方同意解除对甲方的担保。

5.2甲方提前解除担保的，应提前【】天通知乙方；乙方提前解除担保的，应提前【】天通知甲方。

6.违约责任

6.1甲方未履行或未完全履行《建设工程施工合同》项下的债务、义务和责任，乙方有权按照本担保协议的约定向甲方追偿。

6.2乙方未按照本担保协议的约定提供担保，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

7.争议解决

7.1本担保协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

7.2若协商无果，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

8.其他约定

8.1本担保协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本担保协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。

签字（或盖章）：

以上是关于建设工程施工合同担保协议书的一个详细复杂的合同文档示例，具体内容需根据实际情况进行调整和修改。###特殊应用场合及增加条款

涉外建设工程

条款增加:

适用法律:明确合同适用的法律（如国际商会规则、联合国国际贸易法委员会《联合国国际货物销售合同公约》等）。

货币条款:指定合同货币，并规定汇率波动的处理方式。

争议解决地点:确定争议解决的地点（如甲方或乙方所在地法院，或国际仲裁机构）。

环境保护要求高的工程

条款增加:

环保责任:规定甲方必须遵守的环保标准和责任。

环保检查:规定定期的环保检查和审计。

违约环保罚款:明确违反环保规定所需的罚款或其他责任。

高新技术工程

条款增加:

技术保密:规定双方对技术资料和商业秘密的保护责任。

技术更新:规定甲方应定期提供技术更新和升级服务。

知识产权归属:明确工程中所产生的知识产权的归属问题。

大型基础设施工程

条款增加:

分期施工:规定工程的阶段性目标和验收标准。

长期维护:约定工程竣工后的维护和保修条款。

风险管理:明确自然灾害等不可抗力因素的应对和责任分配。

涉及民生的工程

条款增加:

社会责任:强调甲方在施工过程中应承担的社会责任。

利益相关者沟通:规定与当地居民和利益相关者的沟通机制。

应急预案:制定针对可能的社会动荡或抗议活动的应急预案。

附件列表及要求

设计图纸:详细的工程设计图纸，包括所有的工程细节和规格。

技术规范:工程的技术要求和规范，包括材料标准、施工工艺等。

施工计划:详细的施工时间表，包括各阶段的开始和结束日期。

质量保证体系:质量控制计划和流程，包括检验和测试方法。

安全计划:工程安全计划，包括安全措施、应急预案等。

环境管理计划:环境保护措施和污染控制计划。

财务预算:详细的工程预算，包括成本估算和支付时间表。

实际操作过程中的问题和解决办法

变更管理:工程过程中可能出现变更，需明确变更的程序和成本承担方式。

解决办法:设立变更管理委员会，所有变更均需经过该委员会审批，并按照事先约定的规则调整合同价款。

延误赔偿:工程延期可能会导致经济损失，需明确延误的赔偿标准。

解决办法:在合同中设定每天的赔偿金额，一旦发生延误，按照合同条款进行赔偿。

质量控制:确保工程质量符合约定标准是关键。

解决办法:定期进行质量检查，不合格的工作需立即整改，严重问题可能导致合同终止。

争议解决:合同执行过程中可能出现争议。

解决办法:参照合同中的争议解决条款，先尝试协商解决，协商不成的，按照约定的仲裁或诉讼程序进行。

法律变更:合同执行期间，相关法律法规发生变化。

解决办法:双方应密切关注法律法规的变化，并及时调整合同内容，以符合新的法律规定。###特殊应用场合及增加条款（续）

文化遗产保护工程

条款增加:

文化遗产保护措施:明确甲方在施工过程中应采取的保护措施