施工合同模板集锦.docx

施工合同模板集锦

一、前言

施工合同是建筑工程领域中至关重要的法律文件，它规定了工程项目施工过程中各方应遵守的条款和条件。为了确保合同的有效性和完整性，本集锦收集了多种施工合同模板，以供读者参考和借鉴。本旨在提供内容丰富、段落清晰、语句通顺、用词严谨的施工合同模板，以帮助各方更好地理解和应用施工合同。

二、施工合同模板示例

1.建筑工程施工合同

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

根据《合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就以下事项达成一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程范围：_______

1.4工程质量：_______

1.5工程期限：_______

第二条合同价款

2.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2合同价款包括：_______

第三条支付方式

3.1业主应按照以下进度向承包商支付工程款：

（1）预付款：_______元，于合同签订后_______个工作日内支付；

（2）进度款：_______元，按工程进度完成_______%时支付；

（3）竣工款：_______元，工程竣工验收合格后_______个工作日内支付；

（4）质保金：_______元，工程保修期满后_______个工作日内支付。

第四条工程变更

4.1双方同意，在施工过程中，如因设计、地质等原因需要对工程范围、施工方案等进行调整，应签订书面变更协议，并按照本合同约定的程序办理。

第五条工程质量及验收

5.1承包商应按照国家、行业和地方的质量标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。

5.2工程验收应按照国家、行业和地方的有关规定进行，由业主、承包商和监理单位共同参加。

第六条工期延误

6.1如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延长工期，并签订书面协议。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______

代表（签名）：_______代表（签名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

2.装饰装修工程施工合同

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“装修公司”）：

根据《合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就以下事项达成一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程范围：_______

1.4工程质量：_______

1.5工程期限：_______

第二条合同价款

2.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2合同价款包括：_______

第三条支付方式

3.1业主应按照以下进度向装修公司支付工程款：

（1）预付款：_______元，于合同签订后_______个工作日内支付；

（2）进度款：_______元，按工程进度完成_______%时支付；

（3）竣工款：_______元，工程竣工验收合格后_______个工作日内支付；

（4）质保金：_______元，工程保修期满后_______个工作日内支付。

第四条工程变更

4.1双方同意，在施工过程中，如因设计、材料等原因需要对工程范围、施工方案等进行调整，应签订书面变更协议，并按照本合同约定的程序办理。

第五条工程质量及验收

5.1装修公司应按照国家、行业和地方的质量标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。

5.2工程验收应按照国家、行业

在施工合同模板中，有几个细节是需要特别关注的，以确保合同的完备性和执行力。以下是对这些重点细节的详细补充和说明：

1.工程范围和施工标准

工程范围应当详细列出，包括工程的具体内容、规模、设计要求等，以避免施工过程中的争议。施工标准应明确指出将遵循的国家、行业和地方标准，以及任何特殊要求或规范。

2.合同价款和支付条款

合同价款应明确列出，包括总金额、付款方式和时间节点。支付条款应详细说明预付款、进度款、竣工款和质保金的支付条件和比例，以及任何滞纳金或利息的计算方法。

3.工期和延期条款

合同应明确工程的开始和结束日期，以及总工期。延期条款应规定何种情况下可以延长工期，以及相应的通知程序和延期费用的计算。

4.工程变