原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?第一篇范文：合同编号：[待填写]
建设工程施工合同（普通）
合同双方：
甲方：（全称）
地址：[待填写]
代表人：[待填写]
乙方：（全称）
地址：[待填写]
代表人：[待填写]
鉴于甲方为进行[待填写]项目建设，需由乙方承担施工任务；
双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：[待填写]
1.2工程地点：[待填写]
1.3工程规模：[待填写]
1.4工程内容：[待填写]
1.5工程质量标准：符合[待填写]标准。
第二条合同价格
2.1本工程合同总价款为人民币：[待填写]元整（大写：[待填写]元整），其中包括：
（1）建筑工程：[待填写]元；
（2）安装工程：[待填写]元；
（3）材料设备：[待填写]元；
（4）其他：[待填写]元。
2.2合同价款支付方式：
（1）双方签订合同后[待填写]日内，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（2）工程进度达到[待填写]%后，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（4）剩余款项在质保期内无质量问题后支付。
第三条工期
3.1本工程计划开工日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日；
3.2本工程计划竣工日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日；
3.3工期延误：乙方原因导致工期延误的，应支付甲方违约金，违约金为每日[待填写]元；甲方原因导致工期延误的，应支付乙方相应窝工费用。
第四条质量与验收
4.1乙方应按照设计文件、技术规范和验收标准进行施工，保证工程质量；
4.2工程竣工后，乙方应组织自检，并向甲方提交工程竣工报告；
4.3甲方收到竣工报告后[待填写]日内组织验收，验收合格的，办理竣工验收手续；验收不合格的，乙方应在[待填写]日内整改完毕，重新验收。
第五条保修
5.1乙方对施工的工程承担[待填写]年的质保期责任；
5.2质保期内，工程出现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用；
5.3质保期内，工程设备出现故障，乙方应负责维修，并承担维修费用。
第六条违约责任
6.1乙方违反合同规定，造成甲方损失的，应承担赔偿责任；
6.2甲方违反合同规定，造成乙方损失的，应承担赔偿责任；
6.3双方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；
7.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；
8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
代表人：[待填写]
代表人：[待填写]
签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日
附件：
1.工程设计文件；
2.施工图纸；
3.技术规范；
4.材料设备清单；
5.其他相关文件。
第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导
建设工程施工合同（普通）
合同双方：
甲方：（全称）
地址：[待填写]
代表人：[待填写]
乙方：（全称）
地址：[待填写]
代表人：[待填写]
第三方：（全称）
地址：[待填写]
代表人：[待填写]
鉴于甲方为进行[待填写]项目建设，需由乙方承担施工任务，并引入第三方作为保障和服务提供者；
双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：[待填写]
1.2工程地点：[待填写]
1.3工程规模：[待填写]
1.4工程内容：[待填写]
1.5工程质量标准：符合[待填写]标准。
第二条合同价格
2.1本工程合同总价款为人民币：[待填写]元整（大写：[待填写]元整），其中包括：
（1）建筑工程：[待填写]元；
（2）安装工程：[待填写]元；
（3）材料设备：[待填写]元；
（4）其他：[待填写]元。
2.2合同价款支付方式：
（1）双方签订合同后[待填写]日内，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（2）工程进度达到[待填写]%后，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的[待填写]%；
（4）剩余款项在质保期内无质量问题后支付。
第三条工期
3.1本工程计划开工日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日；
3.2本工程计划竣工日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日；
3.3工期延误：乙方原因导致工期延误的，应支付甲方违约金，违约金为每日[待填写]元；甲方原因导致工期延误的，应支付乙方相应窝工费用。
第四条质量与验收
4.1乙方应按照设计文件、技术规范和验收标准进行施工，保证工程质量；
4.
文档评论（0）