钢结构体育看台施工合同示范文本.docxVIP

钢结构体育看台施工合同示范文本

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于业主拟对体育看台进行钢结构施工，承包商愿意承担此项施工任务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：钢结构体育看台施工工程

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：本工程包括体育看台的主体结构、屋面系统、围护系统等，具体以施工图纸及工程量清单为准。

二、合同价格

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括：承包商为完成本工程所提供的全部材料、设备、劳务、施工机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。

2.3合同价格不包括：施工图纸外的变更、签证、甲方供材、乙方分包工程、政策性调整等费用。

三、工期

3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。

3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经双方协商一致后可相应顺延工期：

（1）不可抗力；

（2）业主原因导致的设计变更、签证；

（3）双方约定的其他原因。

四、质量标准

4.1工程质量：本工程质量应符合国家相关规范、标准和设计要求。

4.2质量保修：承包商应按国家规定和合同约定承担质量保修责任。

五、支付条款

5.1付款方式：按工程进度支付。

5.2预付款：合同签订后，业主向承包商支付预付款，预付款金额为合同总价的__________%。

5.3工程进度款：根据工程实际进度，业主按月支付工程进度款，进度款支付比例为实际完成工程量的__________%。

5.4竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行竣工结算，结算金额为合同总价扣除预付款、已支付进度款后的剩余款项。

六、违约责任

6.1业主违约：业主未能按合同约定支付款项，应按逾期支付金额的__________%向承包商支付违约金。

6.2承包商违约：承包商未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的__________%向业主支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同附件包括但不限于：

（1）施工图纸及说明书；

（2）工程量清单；

（3）质量保修书；

（4）安全生产责任书；

（5）环境保护责任书。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、竣工结算完成后自动终止。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主拟对体育看台进行钢结构施工，承包商愿意承担此项施工任务，为确保工程质量、进度和投资控制，经友好协商，业主委托监理方对工程进行监理，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：钢结构体育看台施工工程

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：本工程包括体育看台的主体结构、屋面系统、围护系统等，具体以施工图纸及工程量清单为准。

二、合同价格

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括：承包商为完成本工程所提供的全部材料、设备、劳务、施工机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。

2.3合同价格不包括：施工图纸外的变更、签证、甲方供材、乙方分包工程、政策性调整等费用。

三、工期

3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。

3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经三方协商一致后可相应顺延工期：

（1）不可抗力；

（2）业主原因导致的设计变更、签证；

（3）三方约定的其他原因。

四、质量标准

4.1工程质量：本工程质量应符合国家相关规范、标准和设计要求。

4.2质量保修：承包商应按国家规定和合同约定承担质量保修责任。

五、支付条款

5.1付款方式：按工程进度支付。

5.2预付款：合同签订后，业主向承包商支付预付款，预付款金额为合同总价的__________%。

5.3工程进度款：根据工程实际进度，业主按月支付工程进度款，进度款支付比例为实际完成工程量的__________%。

5.4竣工结算：工程竣工验收合格后，三方进行竣工结算，结算金额为合同总价扣除预付款、已支付进度款后的剩余款项。

六、违约责任

6.1业主违约：业