维修施工合同的范本.docxVIP

维修施工合同的范本

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

全称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

乙方：

全称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

第一条维修施工项目

1.1项目名称：________________

1.2项目地点：________________

1.3项目内容：________________

第二条维修施工期限

2.1维修施工期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

第三条维修施工费用

3.1乙方应当按照甲方的要求，完成维修施工项目。

3.2维修施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

3.3乙方完成维修施工项目后，甲方应当按照本合同约定支付维修施工费用。

第四条维修施工质量

4.1乙方应当保证维修施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。

4.2乙方应当按照甲方的要求，提供维修施工质量保证书。

第五条维修施工安全

5.1乙方应当严格遵守国家有关维修施工安全的规定，确保施工过程中的人员安全。

5.2乙方应当对施工过程中出现的安全事故承担责任。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成维修施工项目的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付维修施工费用的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

代表（签名）：________________代表（签名）：________________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.维修施工项目详细说明

2.维修施工质量保证书

3.维修施工安全措施方案

4.国家相关法律法规和行业标准

5.维修施工费用支付凭证

6.维修施工项目进度计划

7.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成维修施工项目，认定标准为：未能按照约定的时间、质量、数量完成维修施工项目。

2.甲方未按照约定支付维修施工费用，认定标准为：未能按照约定的时间、方式支付维修施工费用。

3.乙方未按照约定提供维修施工质量保证书，认定标准为：未能在约定的时间内提供维修施工质量保证书。

4.乙方未按照约定提供维修施工安全措施方案，认定标准为：未能在约定的时间内提供维修施工安全措施方案。

三、法律名词及解释：

1.维修施工合同：一方（甲方）为维修施工项目的业主，另一方（乙方）为维修施工项目的施工方，双方为维修施工合同的当事人，经双方友好协商，达成的关于维修施工项目的权利义务关系的协议。

2.维修施工项目：指双方在合同中约定的，乙方应当完成的维修施工工作的内容、数量、质量、时间等。

3.维修施工期限：双方约定完成维修施工项目的时间期限。

4.维修施工费用：乙方完成维修施工项目所需的报酬。

5.维修施工质量：乙方完成维修施工项目后，项目质量应符合国家相关法律法规和行业标准。

6.维修施工安全：乙方在施工过程中应遵守国家有关维修施工安全的规定，确保施工过程中的人员安全。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按照约定支付维修施工费用。

解决办法：乙方可以与甲方进行友好协商，要求甲方支付维修施工费用。协商不成的，乙方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.问题：乙方未按照约定完成维修施工项目。

解决办法：甲方可以与乙方进行友好协商，要求乙方按照约定完成维修施工项目。协商不成的，甲方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.问题：维修施工质量不符合国家相关法律法规和行业标准。

解决办法：甲方可以要求乙方按照约定提供维修施工质量保证书，并要求乙方进行整改。如乙方未能按照约定提供维修施工质量保证书或整改后仍不符合要求的，甲方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.问题：施工过程中出现安全事故。

解决办法：乙方应当立即采取措施防止事故扩大，并立即报告甲方。同时，乙方应当按照国家有关法