原创力文档- 1、本文档共20页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
智能商场工程安装合同范本
第一篇范文：合同编号：__________
合同双方：
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
鉴于：
1.业主拟在（地址）建设智能商场（以下简称“工程”）；
2.业主同意委托承包商承担工程的安装工作；
3.双方同意按照本合同约定的条款和条件共同履行合同。
双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：
第一条：工程概述
1.1工程名称：智能商场工程
1.2工程地点：__________
1.3工程范围：包括但不限于（具体工程范围）
1.4工程质量标准：按照国家相关标准和行业标准执行
第二条：合同价格
2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元
2.2价格调整：如发生法律法规、政策变化等不可抗力因素，双方应友好协商调整合同价格
第三条：付款方式
3.1预付款：在合同签订后____个工作日内，业主向承包商支付合同总价____%的预付款；
3.2进度款：按照工程进度，业主应向承包商支付相应进度款项；
3.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付剩余合同总价____%的款项；
3.4质保金：竣工款支付后，业主保留合同总价____%的质保金，质保期____年。
第四条：工期
4.1工期：自合同签订之日起，承包商应在____个工作日内完成工程安装；
4.2工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商延长工期。
第五条：工程变更
5.1工程变更：在工程安装过程中，如业主提出变更要求，双方应签订书面变更协议；
5.2变更费用：根据变更协议，双方协商确定变更部分的费用。
第六条：违约责任
6.1业主违约：如业主未能按照约定支付款项，应承担违约责任；
6.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程安装，应承担违约责任。
第七条：争议解决
7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；
7.2如协商不成，双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条：合同附件
8.1工程设计文件；
8.2工程量清单；
8.3工程进度计划；
8.4质量保证书；
8.5其他双方认为必要的文件。
第九条：其他
9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；
9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
第二篇范文：第三方主体甲方权益主导
合同编号：__________
合同各方：
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
丙方（以下简称“第三方”）：
鉴于：
1.业主拟在（地址）建设智能商场（以下简称“工程”）；
2.业主同意委托承包商承担工程的安装工作；
3.业主同意委托第三方对工程进行监理和验收；
4.双方同意按照本合同约定的条款和条件共同履行合同。
各方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：
第一条：工程概述
1.1工程名称：智能商场工程
1.2工程地点：__________
1.3工程范围：包括但不限于（具体工程范围）
1.4工程质量标准：按照国家相关标准和行业标准执行
第二条：合同价格
2.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元
2.2价格调整：如发生法律法规、政策变化等不可抗力因素，双方应友好协商调整合同价格
第三条：付款方式
3.1预付款：在合同签订后____个工作日内，业主向承包商支付合同总价____%的预付款；
3.2进度款：按照工程进度，业主应向承包商支付相应进度款项；
3.3竣工款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付剩余合同总价____%的款项；
3.4质保金：竣工款支付后，业主保留合同总价____%的质保金，质保期____年。
第四条：工期
4.1工期：自合同签订之日起，承包商应在____个工作日内完成工程安装；
4.2工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商延长工期。
第五条：工程变更
5.1工程变更：在工程安装过程中，如业主提出变更要求，双方应签订书面变更协议；
5.2变更费用：根据变更协议，双方协商确定变更部分的费用。
第六条：违约责任
6.1业主违约：如业主未能按照约定支付款项，应承担违约责任；
6.2承包商违约：如承包商未能按照约定完成工程安装，应承担违约责任。
第七条：争议解决
7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；
7.2如协商不成，双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条：第三方的责权利
8.1第三方的责任：对工程进行监理和验收，确保工程质量符合约定标准；
8.2第三方的权利：对工程进度和质量进行监督，提出整改意见；
8.3第三方的利益：按照约定收取监理费用。
第九条：甲方的权利条款
9.1
文档评论（0）