- 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
感染科工程合同书样本
第一篇范文:合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包方”):
鉴于业主拟对感染科工程进行建设,承包方愿意承担该工程的建设任务,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。
一、工程概述
1.1工程名称:感染科工程
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于__________
1.4工程内容:按照业主提供的设计文件、规范和标准,完成感染科工程的建设任务。
二、合同价格和支付方式
2.1合同价格:本工程合同价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2支付方式:双方约定按照工程进度和实际完成情况,分期支付合同价款。
三、工期
3.1工期:本工程自合同签订之日起计算,总工期为__________日历天。
3.2工期延误:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,并根据实际情况相应延长工期。
四、质量标准
4.1工程质量:承包方应按照国家、行业和业主提供的标准、规范和设计文件要求,确保工程质量。
4.2验收:工程完成后,双方应共同进行验收,并出具验收合格证书。
五、合同变更和解除
5.1合同变更:在履行合同过程中,如一方需对合同内容进行变更,应书面通知对方,并经双方协商一致后签订补充协议。
5.2合同解除:在履行合同过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。
六、违约责任
6.1违约行为:任何一方违反本合同约定的义务,均视为违约。
6.2违约责任:违约方应承担违约所造成的损失,并支付违约金。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
九、附件
9.1附件1:工程设计文件
9.2附件2:工程规范和标准
9.3附件3:工程量清单
9.4附件4:支付进度表
9.5附件5:验收合格证书
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
签订日期:__________
注:以上合同仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行调整。
第二篇范文:第三方主体甲方权益主导
合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包方”):
丙方(以下简称“监理方”):
鉴于业主拟对感染科工程进行建设,承包方愿意承担该工程的建设任务,监理方愿意对工程进行监理,经三方友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。
一、工程概述
1.1工程名称:感染科工程
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于__________
1.4工程内容:按照业主提供的设计文件、规范和标准,完成感染科工程的建设任务。
二、合同价格和支付方式
2.1合同价格:本工程合同价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2支付方式:业主按照工程进度和实际完成情况,分期支付合同价款。
三、工期
3.1工期:本工程自合同签订之日起计算,总工期为__________日历天。
3.2工期延误:如因不可抗力等原因导致工期延误,三方应协商解决,并根据实际情况相应延长工期。
四、质量标准
4.1工程质量:承包方应按照国家、行业和业主提供的标准、规范和设计文件要求,确保工程质量。
4.2验收:工程完成后,三方应共同进行验收,并出具验收合格证书。
五、合同变更和解除
5.1合同变更:在履行合同过程中,如一方需对合同内容进行变更,应书面通知其他各方,并经三方协商一致后签订补充协议。
5.2合同解除:在履行合同过程中,如一方严重违约,其他各方均有权解除合同。
六、违约责任
6.1违约行为:任何一方违反本合同约定的义务,均视为违约。
6.2违约责任:违约方应承担违约所造成的损失,并支付违约金。
七、业主权益
7.1业主有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。
7.2业主有权要求承包方和监理方按照合同约定履行义务。
7.3业主有权对工程变更、延期等事项进行审批。
八、承包方权益
8.1承包方有权按照合同约定获得工程款项。
8.2承包方有权要求监理方对工程进行公正、客观的监理。
8.3承包方有权对工程变更、延期等事项提出建议。
九、监理方权益
9.1监理方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监理。
9.2监理方有权要求承包方按照合同约定履行义务。
9.3监理方有权对工程变更、延期等事项提出建议。
十、第三方介入的意义和目的
10.1第三方介入可以保证工程
文档评论(0)