通风施工队合同书.docx

通风施工队合同书

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工队”）：

鉴于业主拟对某项目进行通风施工，施工队愿意承担该项通风施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：__________

第二条工期

2.1工程期限：自合同签订之日起至__________（日期）止。

2.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。

第三条工程质量

3.1工程质量标准：__________

3.2施工队应按照业主提供的设计图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。

3.3工程质量不符合约定标准的，施工队应在接到业主通知后及时返工，直至符合约定标准。

第四条工程价款

4.1工程价款：双方约定的工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2付款方式：__________

第五条材料供应

5.1业主应按照施工进度及时提供合格的通风设备、材料。

5.2施工队应对业主提供的通风设备、材料进行检验，发现问题应及时通知业主更换或处理。

第六条工程变更

6.1工程变更：如业主对工程范围、施工方案等内容提出变更，双方应签订书面补充协议。

6.2工程变更导致工程价款、工期的调整，双方应签订书面补充协议。

第七条工程验收

7.1工程完工后，施工队应向业主提交相关资料，申请验收。

7.2业主应在接到施工队验收申请后__________日内组织验收。

7.3验收合格后，双方签订工程验收报告。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

8.2施工队在施工过程中造成人身伤亡、财产损失的，应承担相应责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.业主提供的设计图纸、施工方案

2.工程量清单

3.工程验收标准

甲方（业主）：__________

乙方（施工队）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工队”）：

第三方（以下简称“监理公司”）：

鉴于业主拟对某项目进行通风施工，施工队愿意承担该项通风施工任务，监理公司愿意作为独立第三方对施工过程进行监督和管理，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经各方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：__________

第二条工期

2.1工程期限：自合同签订之日起至__________（日期）止。

2.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，各方应协商解决，并签订书面补充协议。

第三条工程质量

3.1工程质量标准：__________

3.2施工队应按照业主提供的设计图纸、施工方案及国家相关标准进行施工。

3.3监理公司负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合约定标准。

第四条工程价款

4.1工程价款：双方约定的工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2付款方式：__________

第五条材料供应

5.1业主应按照施工进度及时提供合格的通风设备、材料。

5.2施工队应对业主提供的通风设备、材料进行检验，发现问题应及时通知业主更换或处理。

第六条工程变更

6.1工程变更：如业主对工程范围、施工方案等内容提出变更，各方应签订书面补充协议。

6.2工程变更导致工程价款、工期的调整，各方应签订书面补充协议。

第七条工程验收

7.1工程完工后，施工队应向业主提交相关资料，申请验收。

7.2监理公司应在接到施工队验收申请后__________日内组织验收。

7.3验收合格后，各方签订工程验收报告。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

8.2施工队在施工过程中造成人身伤亡、财产损失的，应承担相应责任。

第九条甲方