工程木地板合同模板集锦.docx

工程木地板合同模板集锦

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包商”）

鉴于：

1.业主拟对位于（地址）的工程进行木地板铺设；

2.承包商愿意按照业主的要求，提供木地板铺设服务；

双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：包括但不限于木地板的选购、运输、安装、打磨、上漆等工作。

二、合同价格及支付方式

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2付款方式：双方约定按以下步骤进行支付：

（1）预付款：合同签订后五个工作日内，业主支付承包商合同总价款的20%作为预付款。

（2）进度款：承包商完成木地板铺设工作的50%后，业主支付合同总价款的30%作为进度款。

（3）验收款：承包商完成全部木地板铺设工作，并经业主验收合格后五个工作日内，业主支付合同总价款的40%作为验收款。

（4）质保金：剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，业主支付给承包商。

三、工期及延误

3.1工期：自合同签订之日起，承包商应在__________个工作日内完成木地板铺设工作。

3.2工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。

四、质量保证

4.1承包商应保证木地板的质量符合国家相关标准。

4.2质保期：自木地板铺设工程验收合格之日起，质保期为__________年。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、合同附件

7.1木地板选购清单

7.2木地板铺设图纸

7.3质量验收标准

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

请注意，以上合同仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同三方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包商”）

丙方：（以下简称“监理方”）

鉴于：

1.业主拟对位于（地址）的工程进行木地板铺设；

2.承包商愿意按照业主的要求，提供木地板铺设服务；

3.监理方作为独立的第三方，负责监督乙方按照甲方的要求和合同的约定完成木地板铺设工作；

三方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：包括但不限于木地板的选购、运输、安装、打磨、上漆等工作。

二、合同价格及支付方式

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2付款方式：双方约定按以下步骤进行支付：

（1）预付款：合同签订后五个工作日内，业主支付承包商合同总价款的20%作为预付款。

（2）进度款：监理方确认承包商完成木地板铺设工作的50%后，业主支付合同总价款的30%作为进度款。

（3）验收款：监理方确认承包商完成全部木地板铺设工作，并经业主验收合格后五个工作日内，业主支付合同总价款的40%作为验收款。

（4）质保金：剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，业主支付给承包商。

三、工期及延误

3.1工期：自合同签订之日起，承包商应在__________个工作日内完成木地板铺设工作。

3.2工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，三方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。

四、质量保证

4.1承包商应保证木地板的质量符合国家相关标准。

4.2监理方应对承包商的施工过程进行全程监督，确保工程质量。

4.3质保期：自木地板铺设工程验收合格之日起，质保期为__________年。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1