标准工程合同格式.docx

标准工程合同格式

合同编号：__________

甲方：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：_____________________

乙方：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系方式：_____________________

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程质量标准：________________

1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、合同价款

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2合同价款支付方式：

（1）甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的__%，即人民币（大写）：________元整（小写）：________元；

（2）乙方完成工程进度达到__%后，甲方支付合同总价款的__%，即人民币（大写）：________元整（小写）：________元；

（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的__%，即人民币（大写）：________元整（小写）：________元；

（4）剩余的__%作为质量保证金，待质保期结束后支付。

三、合同履行

3.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工，并承担相应的安全责任。

3.2甲方应按照约定的付款方式及时向乙方支付合同价款，并负责办理相关审批、验收手续。

3.3双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，甲方应支付剩余合同价款。

四、违约责任

4.1乙方未按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。

4.2甲方未按照约定的付款方式及时向乙方支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束后失效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：_________

法定代表人（或授权代表）：_________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.工程预算书和报价单

3.乙方资质证明文件

4.工程验收标准和程序

5.安全生产管理协议

6.支付凭证和收据

7.工程变更协议

8.质量保修书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工的，属于违约行为。

2.甲方未按照约定的付款方式及时向乙方支付合同价款的，属于违约行为。

3.双方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行工程施工。

2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求完成工程施工。

3.合同价款：指双方约定的工程施工的费用。

4.违约金：指一方违约时，应向对方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指未按时支付款项的一方应支付的逾期利息。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程施工过程中的纠纷：通过双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.工程进度延误：双方应协商调整工期，必要时可签订工程变更协议。

3.工程质量问题：及时整改，必要时可签订质量保修书。

4.付款问题：严格按照约定的付款方式及时支付合同价款。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的施工合同。

2.适用于施工单位与业主之间的工程施工合同。

3.适用于工程规模、内容、质量标准、工期要求等明确的工程项目。

4.适用于双方具备相应资质和能力