工程总价包干施工合同样式.docx

工程总价包干施工合同样式

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

2.承包商愿意承担本项目的施工任务，并按照业主的要求完成施工；

第一条合同范围与工程内容

1.1本合同范围内的工程内容如下：

（详细描述工程内容，包括施工项目、工程量、施工工艺等）

1.2承包商应按照业主提供的设计图纸、施工方案和技术要求进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

第二条合同价格与支付

2.1本项目的工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的50%作为预付款。

2.3剩余的50%工程款项，业主应在承包商完成本项目并经验收合格后支付。

第三条施工期限

3.1承包商应在本合同约定的施工期限内完成本项目的施工。

3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，共计__________个月。

第四条工程质量与保修

4.1承包商应对本项目施工质量负责，确保工程质量符合设计要求和相关法律法规及行业标准。

4.2工程验收合格后，承包商应按照法律法规的规定，对工程进行保修。

第五条合同的履行与变更

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。

5.2合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可协商变更合同内容。

第六条违约责任

6.1双方应按照本合同的约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。

6.2违约金的计算方式为：违约方应支付给对方合同总价款的__________%作为违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目验收合格止。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.设计图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.工程量清单

5.工程验收标准

6.法律法规及行业标准

7.保修条款

8.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.未能按照合同约定的时间完成施工：逾期违约

2.工程质量不符合设计要求及相关法律法规：质量违约

3.未能按照合同约定履行义务：义务违约

4.未经双方协商同意擅自变更合同内容：变更违约

5.未能履行保修义务：保修违约

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方

2.乙方：指合同中的承包商方

3.工程总价包干：指合同中约定的工程总费用，包括施工费用、材料费用等

4.施工期限：指合同中约定的完成工程施工的时间限制

5.工程验收：指合同完成后，对工程质量、功能等进行检查的过程

6.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿

7.不可抗力：指合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时追加合同价款。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，必要时更换施工队伍，重新验收。

3.设计变更：

解决办法：双方协商一致后进行变更，重新签订补充协议。

4.合同争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时可依法向法院提起诉讼。

5.不可抗力事件：

解决办法：及时通知对方，提供相关证明，根据合同约定协商处理。

五、所有应用场景：

1.房屋建筑工程施工

2.市政基础设施工程施工

3.装修装饰工程施工

4.园林绿化工程施工

5.道路桥梁工程施工

6.水利水电工程施工

7.港口与航道工程施工

8.其余可以适用总价包干施工合同的工程场景

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

全称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_______________________

乙方：

全称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_______________________

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：__